ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять строительные товары для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар после его доставки и подписания электронного Документа о приемке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в установленные сроки. Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров. Заказчик обязан подписать электронный документ о приемке товаров с использованием УКЭП после устранения выявленных недостатков, а также может провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и предоставлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами, а Заказчик должен информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующее изделие, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также за возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта, за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями контракта, размер вознаграждения и штрафов зависит от цены контракта: 10% или 5% от цены за исполнение и фиксированные суммы за неисполнение обязательств, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны предоставить письменный ответ на предложение о расторжении в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 4 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов приемки. Стороны договорились о порядке использования АИС «Пortal поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Статья 14 описывает юридический и фактический адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика, а также В представленном фрагменте перечислены товары и их характеристики, включая болты, переходники, воздуховоды и тройники, предназначенные для использования в строительстве и вентиляционных системах. Спецификация включает в себя перечень товаров для системы вентиляции и электрики, включая алюминиевую фольгу для вентиляционного канала, хомуты для гибких воздуховодов, фасонную часть воздуховода из нержавеющей стали и кабель КГ-ХЛ 3х2.5 (100 м) с медными жилами и изоляцией от производителя Конкорд. Согласно представленным данным, стоимость единицы товара составляет 17246.67 рублей, общая стоимость партии — 34493.34 рублей, при количестве единиц товара 16.

Похожие закупки

• Поставка метизов и крепежа для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
  695 015,72 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• МЕТИЗЫ, КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  17 700,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  20 100,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка инструментов, приспособлений и инвентаря для подразделений филиала ПАО "Россети" - Приокское ПМЭС
  1 220 502,88 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Резьбофреза М5х0,8 TiAIN
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка цветочной продукции для представительских целей РАН
  950 000,00 ₽ заявки до 13.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку стойки эндохирургической (ПСЗ2026-В-139)
  28 217 182,76 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
  23 555,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва