44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329305 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино» |
| Начальная цена | 1 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Лопатка для перфоратора SDS+ | 2.0 шт | 500,00 ₽ | Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным приводом |
Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке пик для перфоратора, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар, выпущенный не ранее 2025 года, с осуществлением доставки и сопутствующих услуг, а также подписанием необходимых документов. Цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая использование электронного структурированного документа о приемке, а также возможность отказа от принятия товаров с указанием недостатков и сроков их устранения. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о разъяснениях, отказе или недостатках оформляется в Универсальной автоматизированной информационной системе. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота. В случае принятия Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и направляет его Поставщику. При получении запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик обязан своевременно поставить товары, предоставить документы о стране происхождения товара и подтвердить его российское происождение при необходимости. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на продление гарантийного срока на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие нарушения требований безопасности товара. Убытки и вред подлежат возмещению в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в определенных случаях. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для заказчика и процентные ставки для поставщика в зависимости от цены контракта. В данном фрагменте договора установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая штрафы и пени, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта по результатам экспертизы, а также при одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных в пунктах 8.1.2.2-8.1.2.6, а также в соответствии с законодательством РФ, стороны могут расторгнуть контракт по соглашению или в одностороннем порядке с соблюдением установленных процедур. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования в установленный срок претензия считается признанной. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны оценивать свои требования в денежном выражении и предоставлять необходимые документы при подаче претензии. Также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия вступления контракта в силу, его срока исполнения, приемки товаров и регистрации в реестре. Изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно представленному фрагменту, ООО "Сибирские Технологии" (торговая марка Сибртех) осуществляет поставку лопатки для перфоратора SDS+ с диаметром хвостовика 14 мм и длиной 250 мм, стоимостью 500 руб. за штуку (включая НДС), всего на сумму 1600 руб. (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва