223-ФЗТоварПродукты питанияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329300 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 150 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Дверь входная металлическая, МПК Групп, черная, вн. МДФ шпон (цвет дуб молочный), 2110 х 1490 мм | 1.0 шт | 150 000,00 ₽ | Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие |
Согласно гражданско-правовому договору № _ о поставке и монтаже входной металлической двери, заключенному между ГАУ ИНПЦ «Гормедтехника» и поставщиком, поставщик обязуется поставить и установить дверь согласно техническому заданию и спецификации, а заказчик обязуется принять товар и произвести оплату. Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет Поставщика, с условиями доставки и подписания необходимых документов. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется без авансового платежа, по факту поставки товаров, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия оплаты и ответственности за неисполнение обязательств по договору, а также сроки и порядок поставки товаров и их приемки. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, указанным в техническом задании, и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Поставщик обязан обеспечить, чтобы упаковка товара соответствовала его маркировке и обеспечивала сохранность при транспортировке, а также организовать уборку и вывоз упаковки в день поставки. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а Заказчик в течение 30 рабочих дней осуществляет приемку товаров и услуг, после чего направляет Поставщику электронный Документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров и может отказаться от их принятия, если недостатки не будут устранены. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при Согласно пункту 4.15, подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и их регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. В статье 5 изложены права и обязанности Сторон, в том числе право Заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, получения документов и информации, контроль за поставкой товаров и выбор способа проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 договора, при выявлении контрольными органами несоответствия количества, ассортимента и стоимости товаров условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках в течение 5 рабочих дней, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при их соответствии требованиям договора. Поставщик обязуется обеспечить исполнение обязательств субпоставщиков, имеет право на их замену в случае ненадлежащего исполнения и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы и информацию в соответствии с условиями договора. Поставщик обязуется своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Кроме того, Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в период гарантийного срока недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, продлевая гарантию на этот период. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями договора, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанность Поставщика предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечать за его недостатки. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. За аналогичные действия заказчика штрафы составляют 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от исполнения обязательств по договору. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. Согласно представленному фрагменту договора, указаны условия, при которых возможен отказ поставщика от передачи товара заказчику, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие поставщика техническим требованиям, выявленные нарушения условий договора по результатам экспертизы, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Также описаны основания для расторжения договора по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы заказчика от приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, в документе описываются условия для отказа от подписания документа о приемке, неоплаты поставленных товаров Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с указанием всех необходимых данных и требований в случае возникновения разногласий, с ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, а также предусмотрен порядок изменения договора и его регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений и дополнений в электронном виде. Согласно статье 12 Договора, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения. В случае Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке и создать ее в случае Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются не требовать их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной информационно-справочной системе «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических данных поставщика, а также характеристики и параметры поставляемой продукции, включая размеры и комплектацию дверного блока. Согласно приложению № 2 к договору, спецификация товаров включает металлическую входную дверь размером 2110 х 1490 мм с указанными характеристиками и комплектацией, стоимостью 150000 рублей с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва