44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329297 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2089» |
| Начальная цена | 10 172,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Комплект общевойсковой защитный Промза ОЗК, размер 2, рост 170-176см | 4.0 компл | 1 893,00 ₽ | Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов |
| Кобура поясная закрытая для пистолета Макарова Алиан, кожаная, черная, 15*20см | 2.0 шт | 1 300,00 ₽ | Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 2089 и поставщик обязуются поставлять товары для уроков ОБЖ в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: Условия договора касаются маркировки и упаковки товара, а также порядка представления отчетных документов и приемки товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а в случае обнаружения недостатков Поставщик обязан их устранить в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан предоставить Поставщику информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков, что должно быть направлено по указанному адресу электронной почты. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки. Согласно статье 4 Контракта, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения Контракта. В статье 5 указано, что заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий договора, уведомления о недостатках и порядка приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств и изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанности по обеспечению безопасности товара и предоставлению полной и достоверной информации о нем. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны предусмотрена уплата неустойки. Также указано, что при обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, или нарушения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика возможен при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая виновные действия Заказчика, процедуру согласованного расторжения и одностороннего расторжения с учетом законодательства РФ. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с приложением необходимых документов и возможность разрешения споров в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 27 рабочих дней, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно указанным пунктам, поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие с заказчиком через специализированные системы для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Образовательное учреждение "Школа № 2089" города Москвы предоставляет свои юридический и фактический адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется поставить комплект общевойсковой защитной одежды и поясную кобуру скрытого ношения для пистолета Макарова, с указанием спецификации и цен на каждый товар.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва