ТКАНИ ШВЕЙНЫЕ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять ткани для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание электронного документа о приемке. Цена контракта включает НДС, если Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно пункту 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна содержать определенную информацию, обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также ежемесячно отправлять электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроками их устранения или отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в случае отказа от товаров. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через электронную систему, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки использования бюджетных средств, уведомление о недостатках и порядок приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию на комплектующие изделия и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям договора, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 4 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также необходимость проверки наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе Согласно представленному фрагменту, производитель ООО "Ивановский Текстиль" предлагает два вида тканей: сатин с розочками бордо 100% хлопка и бязь набивную с цветочками и лапками на белом фоне, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка мануфактурных изделий для лечебных подразделений госпиталя
  495 889,30 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка куртки для ООО "СК "Согласие"
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по стирке, глажению и доставке текстильных изделий – фасонного белья, аквачистке исторических костюмов для костюмерной СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М
  1 674 900,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ
  10 172,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕРОБНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ
  150 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка спецодежды (зимней) и обуви (зимней) и СИЗ
  2 305 266,71 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) с рассмотрением аналогов
  1 005 782,48 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по изготовлению форменной одежды
  542 589,21 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва