Гранитная крошка фр.2-5мм, 25 кг

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять гранитную крошку в 2026 году в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Контракту, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подтверждением приемки УКЭП. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается в соответствии с условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение его срока, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки. Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и точно соответствовать упаковке. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика. В день поставки поставщик предоставляет заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным пунктам, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и устранения недостатков в поставляемых товарах, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также обязаны обмениваться информацией через УАИС и АИС соответственно. Заказчик должен своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, обеспечивать их качество и комплектность, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания в течение установленного гарантийного срока. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта и фиксированных сумм. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов, зависящие от цены контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Пункт 8.1.2 касается оснований для расторжения контракта по инициативе поставщика. Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение других обязательств Заказчиком могут привести к расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется установленными правилами и законодательством РФ. Согласно пункту 9 статьи Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Устанавливается срок действия контракта до 30 ноября 2026 года, правила приемки товаров, обязательство по регистрации контракта в ЕАИСТ, а также порядок изменения и дополнения контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также должны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц в АИС для оформления документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты медицинской организации в городе Москве и Согласно спецификации, заказан гранитная крошка фракции 2-5 мм, весом 25 кг, упакованная в мешках, с ценой за единицу в 500 руб., включая НДС, и общей суммой заказа 5000 руб., включая НДС.

Похожие закупки

• ЛОТ 951-СЗК Изготовление и поставка пулестойких и противопожарных изделий
  10 454 740,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка материалов для ремонта
  2 500 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку пил
  49 000 000,00 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  719 040,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка соли технической
  34 030,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• 226463_Цемент, портландцемент для АО "Томская генерация"
  1 115 823,24 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка товара для нужд ГБУ «Жилищник района Академический»
  6 500 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ
  9 169,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва