ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа №1212" и поставщик обязуются поставку сидений для унитаза и ёршиков для нужд школы в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги в соответствии с условиями Контракта. Цена контракта и порядок расчетов определены в документе. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТами. Согласно условиям договора, упаковка импортного товара должна соответствовать международным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также может отклонить их в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения в установленные сроки, а также предоставления разъяснений. Поставщик обязан выполнить эти требования в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров, а также представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами. Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Согласно статьям 5.3 и 5.4 Контракта, Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качественным и количественным требованиям, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. В свою очередь, Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить товары и предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товара. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, устанавливает гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от превышения цены контракта над 3 млн рублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму фактически исполненных обязательств. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта и предусмотрев освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно утвержденным Правительством РФ мерам, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 24 рабочих дней с даты заключения. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их считать полученными. Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия Сторон через специализированные системы. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товара (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота при исполнении контракта предоставляется сторонам бесплатно. В пункте 14 приведены адреса и реквизиты Заказчика, а также указано, что реквизиты Поставщика не полностью заполнены. Договор содержит информацию о сторонах сделки, банковских реквизитах, а также описание товара – крышки-сиденья для унитаза с микролифтом и регулируемым межосевым расстоянием, с указанием цены и количества поставляемой продукции. Согласно представленному фрагменту, производитель MERIDA предлагает настенный металлический ершик для унитаза серии GIM345, размером 395х260х95 мм, с антивандальными креплениями и матовым покрытием, стоимостью 4937.09 руб. за штуку с учетом НДС, что в сумме составляет 98741.80 руб. за 20 единиц.

Похожие закупки

• Закупка рeльcов P65 (бывший в употреблении или новый согласно ГОСТ) 1 гpуппa изнoc дo 2 мм 25 метров
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• ВЗП-261009-11 Поставка электростанции дизельной блочно-модульной (ДЭС) единичной мощностью 300 кВт выходным напряжением 0,4 кВ с выполнением ШМР-ПНР
  33 598 800,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• УСЛУГИ ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА, НАЛЕДИ И СОСУЛЕК
  74,17 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Лот № 435 Поставка профилированного листа
  1 222 947,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ
  57 950,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке снега с крыш
  2 387 279,66 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка запорной арматуры
  4 345 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка стульев для нужд ФГБУ «РГБ»
  164 714,40 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва