ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить материалы согласно техническому заданию и спецификации, а заказчик - их принять. Согласно представленному фрагменту, стороны договорились о поставке нового товара с годом выпуска не ранее 2023 года, с определением условий поставки и ценообразования, включая НДС. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена единицы товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские счета сторон. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех календарных дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовывать с Заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять досрочную поставку товаров, соответствующих качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в установленные сроки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Согласно условиям контракта, заказчик обязан направить поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке товаров при их соответствии количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании. В случае обнаружения недостатков, заказчик уведомляет поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках товаров и услуг, а также сроки их устранения должны быть оформлены Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлены Поставщику через АИС «Портал поставщиков». При положительном решении Заказчика о устранении недостатков, он принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и комплектности, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с контрактными условиями. Поставщик обязуется заменить товар с недостатками и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, возникшие в результате несоответствия товара установленным нормам и стандартам. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом и рассчитанном от цены контракта. Согласно контракту, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств и неисполнение обязательств без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно условиям Контракта, его нарушение сторонами может привести к расторжению, включая случаи неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны Заказчика, а также непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.1-9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и оформление достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок предъявления претензий и их рассмотрения, а также устанавливает порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также указано, что контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и истекает 31 декабря 26 года, с определением порядка приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, поставка товаров возможна после претензионной работы заказчика, контракт должен быть зарегистрирован в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. Стороны заключили контракт, регулируемый российским законодательством, предусматривающий обязательства Поставщика и условия регистрации контракта в ЕАИСТ, а также согласование приложений и условий электронного взаимодействия. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» электронную карточку товара, а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно пункту 13.1 статьи, информация, обменяная сторонами в рамках Контракта, не требует бумажного оформления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В соответствии с пунктом 13.5, доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно для электронного документооборота. Статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон, включая Заказчика и место для указания реквизитов Поставщика. Данный фрагмент содержит информацию о сторонах договора, их реквизитах и перечень товаров с указанием артикулов, цен и характеристик, включая размеры упаковки и цвета. Спецификация товаров включает нижнюю панель для секционных ворот модели LPU-27T и алюминиевый профиль для поликарбоната, с указанием их характеристик, производителей, цен и единиц измерения.

Похожие закупки

• Поставка москитных сеток с установкой на оконные блоки в помещениях ГБУ «МД»
  4 500 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Монтаж двери энергосберегающей, в готовый проем, шт
  35 476,20 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Дверь межкомнатная Промстрой-4 STА1 белый 2000х800х40мм
  80 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Услуги автокрана 25,0т, разгрузка и монтаж железобетонных укрытий. Работа производится на территории предприятия. Смена 8,0час.
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка плит шамотных ШВП-550
  148 686,16 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  80 566,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Лот № 1 – Строительные материалы Лот № 2 – Строительные материалы Лот № 3 – Строительные материалы
  25 970,30 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• плинтус хайвуд
  — заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва