ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

223-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУ ИДПО ДТСЗН и поставщик обязуются к поставке и принятию хозяйственных товаров и расходных материалов соответственно, согласно техническому заданию и спецификации, утвержденным в рамках закупки по закону № 223-ФЗ. Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязуется поставить новый товар и осуществить его доставку за свой счет, а заказчик должен оплатить товар в соответствии с условиями договора и после подписания необходимых документов. Цена договора включает НДС, если это Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется без авансового платежа, по факту поставки товаров, в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить товар с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать определенные реквизиты. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в день поставки, а заказчик должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров в течение пяти рабочих дней. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия в случае обнаружения недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а заказчик принимает товары после устранения недостатков и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, получения необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения договора и контроля за поставками, а также выбора способа проведения экспертизы результатов. Согласно условиям договора, при обнаружении несоответствий поставленных товаров заказчик обязан сообщить о недостатках в течение двух рабочих дней, а также своевременно принять и оплатить товар. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать к ответственности за неисполнение обязательств по договору. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субподрядчиков и обязан предоставлять необходимые документы и информацию, а также уведомлять о смене своего фактического местонахождения. Поставщик обязуется своевременно представлять уведомления об изменении своего фактического местонахения, соответствовать законодательным и договорным требованиям, а также соблюдать установленные запреты и гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническими заданиями. Согласно условиям договора, гарантийный срок на товар продлевается на время устранения выявленных недостатков, а в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также убытки в случае отзыва товара, при условии, что информация о товаре была полной и достоверной. Ответственность за недостатки товара без гарантийного срока возлагается на Поставщика при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. В случае неисполнения обязательств заказчиком штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно условиям договора, при обнаружении контрольными органами фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает Поставщика от обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. Согласно пунктам 8.1.1.5-8.1.1.8, Договор может быть расторгнут в случае невыполнения Поставщиком обязанностей по страхованию товара, несоответствия его требованиям Технического задания и другим условиям Договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. В пунктах 8.1.2.1 и 8.1.2.2 указаны основания для расторжения Договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о приемке товаров, основаниях для отказа в оплате, порядке расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы освобождает сторону от ответственности при соблюдении условий уведомления и продлевает сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникшие споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора могут указывать дополнительные сведения в претензии для ускорения рассмотрения и урегулирования споров, которые будут рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и должны быть оформлены в электронном виде и зарегистрированы в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статьям 12 и 13 Договора, определены правила уведомления сторон, порядок регистрации исполнения обязательств в Реестре Договоров ЕАИСТ, а также условия включения приложений и согласия на проверки. Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создать ее в случае Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены описания и ценообразование для различных товаров, включая машинку для стрижки волос Wahl с набором насадок, зеркало настольное Hairway Professional и универсальный поднос IDEA, а также электробритву Braun Series 3 300s. Суммаризация: В представленном тексте перечислены различные товары для личной гигиены и ухода, включая ватные диски, мешки для мусора, влажные салфетки и одноразовые фартуки, с указанием их характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся описания различных предметов, включая пластиковые стаканы, одноразовые бритвы, наборы для пикника, расчески-гребни и распылители с помпой, а также пластмассовый ковш объемом 1 литр. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о различных товарах, включая пластмассовый ковш, антисептик для рук и зубную пасту с содержанием фтора, а также описание салфеток и щетки для уборки. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен комплект уборочной щетки YORK "Tandem" 2.0 с черенком 110 см, совком и щетиной 7 см, а также зубные щетки MEDIUM с трехкомпонентной ручкой и щетиной нейло, а также пластиковые ведра и тазы различных объемов и цветов. Согласно приложению № 2 к Договору, перечислены товары с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. В перечне присутствуют помазки для бритья с натуральной щетиной кабана, корзина для белья и пеньюары для стрижки.

Похожие закупки

• Поставка лабораторного оборудования
  477 666,60 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку 3D-з
  25 000 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек в 2026-2027гг
  2 986 619,06 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи здания
  2 671 616,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Выполнение работ по очистке снега с крыш зданий нежилого фонда
  5 758 488,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка цокольных вводов
  887 724,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка утепленных блок-контейнеров
  820 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка изделий из нержавеющей стали
  4 225 328,35 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва