ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку хозяйственных товаров для нужд театра, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и условиям контракта, а поставка нового товара с годом выпуска не ранее 2023 года осуществляется силами и за счет Поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать определенным стандартам, а также предусмотрен порядок представления и приемки товаров и сопутствующей документации. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а в случае отказа от принятия — возвращать подписанный УКЭП электронный документ о приемке. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным пунктам, УАИС «Бюджетный учет» используется для обмена электронными документами между Заказчиком и Поставщиком, а также регламентируется порядок действий при выявлении недостатков/дефектов и предоставлении разъяснений. Согласно представленным фрагментам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов. Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также предоставлять разъяснения по запросам Заказчика. В пунктах 5.2.1 и 5.2.2 Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары. В пункте 5.3.1 Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, подписанного УКЭП Заказчика. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку гарантии на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене изделия в гарантийный период на аналогичное устанавливается такой же гарантийный срок, если иное не предусмотрено контрактом. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие недостатков товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно представленному фрагменту, статья 7 регулирует ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая установление размера штрафа в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и порядок его расчета в процентах от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки платежей. Пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать неустойку за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875 устанавливает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, предусмотренные в документе. Стороны договора обязаны соблюдать установленный порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и должен быть исполнен в течение 17 рабочих дней с даты заключения. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их считать полученными. Согласно представленному фрагменту, исполнение обязательств по контракту является основанием для его регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон через специализированные информационные системы. Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Данный фрагмент содержит информацию об адресах, реквизитах и подписях сторон договора, а также условия доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о закупке мусорных мешков и ведер, включая их характеристики, количество и стоимость. Краткая суммаризация: ООО "Мегапласт 2000" предлагает мешки для мусора Элементари объемом 120 л, упакованные в рулон из 10 штук, изготовленные из ПВД толщиной 50 мкм, а также жидкое антибактериальное мыло Grass Milana и гель для отбеливания и чистки тканей "Белизна" SANFOR 3 в 1. Согласно предоставленному фрагменту, в спецификации указаны характеристики и цены на различные товары для уборки и сантехники, включая моющее средство для поломоечных машин, средство для сантехники и бумагу туалетную. Согласно предоставленному фрагменту, ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат" утвердило упаковку с кодом 2070.91 и стоимостью 12425.46, а также указанием "тисн.54м" и размером 6.0 мм.

Похожие закупки

• Поставка "Картридж для электрографических печатающих устройств"
  274 650,30 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка судового электроконвектора для нужд НКРВПС
  432 420,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  27 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
  97 576,80 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка ноутбуков для нужд филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект»
  340 283,35 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Стол аранжировщика GLORIOUS Workbench Black, 2 рэковые стойки х 4U, с местом для студийных мониторов и синтезатора, черный 1520*950*550 мм
  80 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• МИ №3781/МИ - Сервисное обслуживание системы оперативного экологического мониторинга Выборгской ТЭЦ (D27P100227)
  976 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту коммутационных шкафов и линий связи ЮВАО
  2 999 999,99 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва