44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328294 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж социальных профессий имени Е.И.Холостовой» |
| Начальная цена | 80 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стол аранжировщика GLORIOUS Workbench Black, 2 рэковые стойки х 4U, с местом для студийных мониторов и синтезатора, черный 1520*950*550 мм | 1.0 шт | 80 000,00 ₽ | Мебель прочая |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке стола аранжировщика для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Сроки поставки товара определены в контракте и техническом задании. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и в случае улучшения качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, обеспечивать сохранность товара и содержать необходимую информацию, а также предусмотрено представление отчетных документов и проведение приемки поставленных товаров в соответствии с техническим заданием и законодательством. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, после чего товары и услуги принимаются с подписанием электронного документа о приемке или же Поставщик получает требование предоставить разъяснения и устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно контракту, стороны обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также имеют права на требование подписания документов и представление разъяснений при выявлении несоответствий. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенную информацию и соблюдать законодательные требования, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно пунктам 6.6-6.11, Поставщик обязуется гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре. Статья 7 посвящена ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств ограничена ценой контракта, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения поставщиком сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта по результатам экспертизы. Фрагмент документа описывает условия для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или приемки товаров со стороны заказчика, а также другие нарушения условий контракта. Также указан порядок расторжения контракта по соглашению сторон и сроки для ответа на предложение о расторжении. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение. Сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в течение пяти календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что влечет продление сроков исполнения обязательств. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены требования к оформлению претензии, включая указание адресата, суммы требований и приложение документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Установлены сроки действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, предусматривает согласие поставщика на проверки и регламентирует электронное взаимодействие сторон через АИС «Портал поставщиков». Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Согласно статье 14, в договоре указаны юридический и фактический адреса Заказчика и предоставлены его контактные данные, включая телефон, факс и адрес электронной почты. Для Поставщика данные не предоставлены. Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку стола для студии звукозаписи с определенными характеристиками и требованиями, включая наличие открытых полок, полки под клавиатуру, черное цветовое решение и прямоугольную форму столешницы. Согласно предоставленным данным, эскиз под названием "Glorious Workbench" в черном исполнении, стоимостью 80000.00 единиц и количеством 16 штук, предназначен для использования укорежиссёром.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва