44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328209 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1862» |
| Начальная цена | 35 490,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Оргстекло экструзионное PLEXIGLAS (PLEXISTEK), толщина 5 мм, прозрачный, 2050х1525мм | 3.0 л. | 11 830,00 ₽ | Полиметилметакрилаты в первичной форме |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 1862" и поставщик обязуются поставку экструзионного оргстекла размером 2050х1525 мм толщиной 5 мм для нужд школы в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, в соответствии с условиями Контракта. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить Заказчику необходимые разъяснения или исправленные товары в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются обмениваться электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и приемки товаров, а также согласовывают права Заказчика на контроль за поставками и выбор способа экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в случае выявления несоответствий в поставках товаров и обязаны соблюдать установленные процедуры уведомления и приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках и устранения выявленных дефектов в рамках продленного гарантийного срока. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанность Поставщика обеспечивать безопасность товара и предоставлять полную и достоверную информацию о нем. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и статуса нарушителя (поставщик или заказчик). Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по контракту, и Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора описываются основания для одностороннего расторжения контракта Заказчиком, включая виновные действия Заказчика, такие как отказ от приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Также регламентируется порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также установлены сроки действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а также посредством факсимильной связи и электронной почты. Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки. В случае Стороны договора обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации, а также проведения приемки товаров, с соблюдением установленных регламентов и процедур. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Школа № 1862 в Москве предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций. Согласно спецификации, заказчик обязуется приобрести у поставщика экструзионное оргстекло PLEXIGLAS толщиной 5 мм, размером 2050х1525 мм, стоимостью 35490 рублей за 3 листа с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва