44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328188 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Троицк» |
| Начальная цена | 191 350,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Скребок для бетона SPEKTROS 52880 | 50.0 шт | 3 827,00 ₽ | Изделия пластмассовые прочие |
Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить скребок для бетона в соответствии с техническим заданием и спецификацией, при соблюдении требований законодательства РФ и Москвы. Согласно контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта включает НДС, если Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с контрактом и техническим заданием в течение 3 рабочих дней с момента заявки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка импортного товара должны соответствовать международным стандартам и содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и электронный документ о приемке, подтверждающие качество товара, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и принять товар. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». После рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику документацию, соответствующую Техническому заданию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление друг друга и представление разъяснений. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика и обязан предоставлять документы о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, и за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно установленным правилам, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в других определенных ситуациях. Стороны договора обязуются следовать процедурой расторжения контракта, предусмотренной гражданским законодательством РФ, и должны ответить на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней. Одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных условий и требований. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований. В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены подтверждающие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения. Согласно пункту 12.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью Контракта, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии (пп. 12.4, 12.5). Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» (п. 13.1, 13.1.1). Поставщик обязан создать стандартный электронный документ (СТЕ) для описания товара при Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют право на безвозмездное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота. Также указаны адреса и реквизиты Заказчика, в то время как информация о Поставщике Согласно приложению № 2 к Контракту, заказана партия скребков для бетона модели SPEKTROS 52880, изготовленных из алюминия, предназначенных для распределения бетона и других материалов, с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы заказа.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва