ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик обязуется поставить строительные товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товары в установленном порядке и условиях. Договор предусматривает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года, осуществляемую силами и за счет Поставщика, с определением момента поставки и условий оказания сопутствующих услуг. Цена договора и порядок расчетов установлены с учетом НДС или без него в зависимости от налогового статуса Заказчика. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора включает все сопутствующие расходы и является неизменной на весь срок действия договора. Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует порядок оплаты, включая условия применения неустойки за неисполнение обязательств, а также сроки и условия поставки товаров, включая возможность досрочной поставки и порядок приемки товаров. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие качества и характеристик товара техническому заданию, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить тировку и погрузо-разгрузочные работы, а также уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. Поставщик предоставляет заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также направляет электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров, после чего направляет поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или мотивированный отказ. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и направить Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять запрошенные разъяснения, а заказчик принимает товары после устранения недостатков и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, при обнаружении несоответствия поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан сообщить о недостатках в течение 2 рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты товаров. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия субпоставщиков и имеет право на их замену при неисполнении обязательств, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения договора. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая уведомление об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантирует качество товаров и устранение недостатков в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их или заменить товар, а при отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и конкретными правилами, а также за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости договора и характера нарушения. В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно представленному фрагменту, в случае обнаружения контрольными органами фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка и другие меры ответственности не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по договору. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа Поставщика от передачи товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора изложены условия и основания для расторжения договора, включая невыполнение поставщиком обязательств по страхованию товара, несоответствие техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, и несоблюдение запретов, установленных законодательством. Также описаны основания для одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия приемки товаров, основания для отказа в оплате, порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения данных обстоятельств в установленном порядке. В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются указывать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения споров, которые будут решаться в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статье 12 Договора, уведомления между сторонами могут направляться по адресу, указанному в статье 14, а также через автоматизированные системы, факсимильную связь и электронную почту. Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. В случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Стороны договора согласовали порядок использования квалифицированной электронной подписи и признали равную юридическую силу электронных документов с бумажными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для сторон предоставляется бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты организации, включая юридический и фактический адрес, контактные данные, идентификационные номера и банковские реквизиты. Указаны также данные о руководителе и объектах применения продукции. Спецификация товаров включает фасадную сетку Polinet размером 5х5 мм, 1х50 м, 160 гр/м2 и краску фасадную Dali резиновую акриловую белую весом 12 кг, а также финишную шпаклевку Knauf Ротбанд паста весом 18 кг, с указанием количества, цены и общей суммы закупки.

Похожие закупки

• Набивка сальниковая
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  280 835,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка нерудных материалов и битума для выполнения ремонтных работ (Закупка 19)
  13 458 260,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка биполярных пластин
  146 520,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка песка
  1 800 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку гли
  800 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• КО №40/КО (63/КО/2026) - Поставка матов базальтовых прошивных для нужд ООО «ИТЦ»
  9 888 022,41 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка фурнитуры для дверей
  115 621,95 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва