Программа когнитивной реабилитации «Нейроника»

44-ФЗУслугаМедицина и здоровьеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются продлить неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Программа когнитивной реабилитации «Нейроника»", соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемую программу для ЭВМ "Программа когнитивной реабилитации «Нейроника» в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а также подписать необходимые документы после доставки товара. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного электронными подписями, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку партиями и досрочно по согласованию с заказчиком. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП в день поставки. Заказчик обязан направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке товаров и услуг с указанием соответствия их требованиям Контракта и Технического задания, а также предоставить информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения или отказаться от принятия в случае необходимости устранения недостатков. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или в случае отказа от принятия товаров, Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в вопросах контроля за поставками товаров, уведомления о недостатках и оплаты, а также имеют права на требование подписания документов и представления разъяснений. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами, гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам и стандартам. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом и рассчитанном от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств и неисполнение обязательств без стоимостного выражения варьируется в зависимости от цены контракта и составляет от 1 000 до 5 000 рублей, а также 10% или 5% от цены контракта соответственно сумме последней. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за фактически исполненные обязательства. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата неустойки, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно условиям контракта, его могут расторгнуть в случае неоднократных нарушений со стороны заказчика, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров в установленные сроки, а также в случае нарушения поставщиком запретов, установленных законодательством РФ. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, подтвержденные в установленном порядке. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Споры, связанные с исполнением контракта, должны в первую очередь решаться путем переговоров, а при невозможности урегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. Стороны договорились о порядке урегулирования претензий в письменной форме с ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — обращении в Арбитражный суд города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно представленному фрагменту, в случае проведения претензионной работы заказчиком, сроки исполнения обязательств поставщика могут быть изменены. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, также подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. Согласно Контракту, стороны руководствуются законодательством РФ, а исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации сведений в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон, предусматривающие обмен электронными документами через определенные системы. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию технических требований (СТЕ) и организовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», а также обеспечить использование усиленной квалифицированной электронной подписи. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика, которым является Государственное бюджетное учреждение города Москвы, а реквизиты Поставщика Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку программы когнитивной реабилитации "Нейроника" с указанием технических характеристик и условий поставки, включая цену и срок действия лицензии.

Похожие закупки

• Поставка комплекса аудиовизуального для психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации с применением технологий виртуальных реальностей с биологиче
  7 371 466,67 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• 2026/244/226 Закупка медицинских услуг
  4 000 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка сканеров стоматологических 3D оптических интраоральных с принадлежностями
  8 815 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по выполнению функций младшего медицинского персонала для нужд ГБУЗ "ИКБ № 1 ДЗМ"
  29 000 057,47 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые) с использованием медицинских изделий, обеспечивающих
  610 488,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих (Свердловская область, г. Екатеринбург)
  188 108,44 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению гистологических исследований в 2027 году
  1 600 000,00 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению предрейсовых/послерейсовых медицинских осмотров
  6 000 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медицина и здоровье, Медицина и здоровье — Москва, Все закупки: Москва