РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ

44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить расходные материалы для физиотерапии в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при соблюдении условий поставки и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку партиями и предоставить товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сроки их рассмотрения. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется передавать сопроводительные документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его недостатков, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны. При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или при невозможности устранения недостатков в разумный срок. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других предусмотренных условий. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что влечет продление сроков исполнения обязательств. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адресата, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и сроки действия контракта до 31.12.2026. Согласно статье 12 контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением даты их получения. В случае Согласно контракту, приложениями являются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие поставщика на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются организовать электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признают юридическую силу электронных документов, полученных через АИС «Портал поставщиков», приравнивая их к документам на бумажных носителях. Согласно статье 14, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Договор между Заказчиком и Поставщиком на поставку медицинских прокладок для физиотерапевтических процедур, включая гидрофильные, губчатые и вискозные прокладки различных размеров и цветов, с указанием спецификации и цен. Суммаризация: ООО «МТЦ «Электротонус» заказало поставку вискозных гидрофильных губчатых прокладок прямоугольной формы для электродов размером 140.0 мм в длину, предназначенных для использования в лечебных физиотерапевтических процедурах.

Похожие закупки

• Поставка дизельного топлива
  2 549 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка автомобиля
  7 139 633,34 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Топливо дизельное ЛУКОЙЛ К5
  105 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ВАННА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 135Л 40 КГЦ С ПОДОГРЕВОМ, 380В ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК NORDBERG NU1350D
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• 226570 Ремонт оборудования топливоподачи СП ТЭЦ-4,5 АО "ТГК-11"
  117 739 660,56 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 7 KX самоходный
  157 992,66 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Покупка масла моторного для КГПУ ООО "Комбинат".
  3 097 600,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Уголь активированный табл. 250 мг уп. яч. конт. № 10х5 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия
  2 243,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва