ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10327796
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 имени народного учителя Российской Федерации Ю.В. Завельского»
Начальная цена	16 924,50 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	26.10.2026
Приём заявок до	26.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Знак эвакуационный «Стандарт-Композит» "Направление к эвакуационному выходу НАПРАВО", 300х150 мм, фотолюминесцентный, пленка самоклеящаяся, Е03	50.0 шт	165,66 ₽	Изделия прочие, не включенные в другие группировки
Знак эвакуационный "СТАНДАРТ КОМПОЗИТ" "Направление к эвакуационному выходу НАЛЕВО", 300х150 мм, фотолюминесцентный, пленка самоклеящаяся, Е04	50.0 шт	172,83 ₽	Изделия прочие, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести знаки пожарной безопасности у поставщика согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с соблюдением требований технического задания и спецификаций. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законом, а оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, а Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям договора, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае подтверждения качества товаров и Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также к соблюдению прав и обязанностей, предусмотренных контрактом, включая требования к документации и сроки ответа на запросы. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий договора, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также процедуры взаимодействия сторон в случае выявления несоответствий. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик и Поставщик составляют Акт о недостатках, после чего гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанности по обеспечению безопасности товара и предоставлению полной и достоверной информации о нем. Согласно пунктам 7.2-7.4 документа от 30.08.2017 №1042, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту устанавливается в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры, установленной законодательством, стороны могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке или по соглашению сторон. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров стороны обязаны приложить к претензии документы, подтверждающие требования, а также могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения. Споры разрешаются в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и должен быть исполнен в течение 22 рабочих дней, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной подписью для взаимодействия через специализированные автоматизированные информационные системы, а также создавать стандартные товарные единицы для учета товаров в случае их Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит адреса и реквизиты Заказчика. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон договора, а также банковские реквизиты и данные о лице, уполномоченном на подписание контракта. Согласно представленному фрагменту, поставщик Боков П.Ю. предоставляет эвакуационные знаки "Стандарт-Композит" размером 300х150 мм, фотолюминесцентные, самоклеящиеся, соответствующие ГОСТ Р 12.4.026-2015, в том числе с указаниями направления "налево" и "направо". В представленном фрагменте документа содержится информация о закупке фотолюминесцентных эвакуационных знаков в количестве 50 штук по цене 172.83 рубля за единицу с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →