ДЕКОРАЦИИ

44-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10327790
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Объединение культурных и досуговых центров Юго-Западного административного округа"
Начальная цена	33 328,41 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	26.10.2026
Приём заявок до	26.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Баннер ламинированный матовый 280 г., Vikuflex, 1.650м, 300D200D	1.0 рул	5 672,03 ₽	Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Баннер литой полуматовый Frontlit 400 г, 1,650 м, 1000D1000D, 16*16	1.0 рул	9 121,25 ₽	Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Баннер литой полуматовый Frontlit 440 г, 1,650 м, 1000D1000D, 16*16	1.0 рул	9 427,85 ₽	Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Сетка баннерная матовая с подложкой 280 г, 1,675 м, 840D840D, 9*9	1.0 рул	9 107,28 ₽	Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять товары для оформления декораций в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, при этом цена единицы товара является фиксированной на весь срок контракта. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного электронной подписью, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется осуществлять поставку товаров заказчику в соответствии с техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком и возможностью поставки товара с улучшенными характеристиками при условии оформления дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить доставку товара собственными техническими средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а также предоставить комплект отчетных документов и электронный документ о приемке в установленные сроки. Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов. Согласно указанным пунктам, информация о недостатках товаров и услуг, а также об их устранении должна быть оформлена в УАИС «Бюджетный учет» и направлена поставщику через АИС «Портал поставщиков». После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан предоставить информацию об устранении дефектов и направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта, а Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов и информации о ходе исполнения Контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены обязанности и права сторон договора, касающиеся порядка и сроков поставки товаров, процедуры проведения экспертизы результатов, а также действий при обнаружении недостатков в поставках и их урегулирования. Согласно статье 4 Контракта, Заказчик подтверждает приемку товара при условии соответствия его качеству и другим характеристикам, а также своевременного предоставления необходимых документов. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями Контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на комплектующие изделия он равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная информация может привести к ответственности за недостатки товара после его передачи Заказчику. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и зависит от его стоимости. Согласно условиям контракта, за неисполнение обязательств Заказчиком предусмотрен штраф в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае обнаружения некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий контракта и несоблюдении запретов, установленных законодательством. Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невзымание товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, в контракте регламентируются условия одностороннего расторжения и освобождения от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте документа описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления в силу, сроки исполнения и регистрации контракта, а также возможность его изменения и дополнения. Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракта действующему законодательству, Стороны руководствуются последним. Согласно представленному фрагменту, контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривающие обмен электронными документами через специализированные информационные системы и порталы. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описываются характеристики и условия поставки различных видов баннерных материалов, включая плотность ткани, тип декорации, размеры и цены за единицу. Данные представляют собой спецификации для двух типов баннеров: первый с толщиной нитей полиэстера 1000Х1000 денье и шириной 1.6 метра, второй с плотностью плетения 16Х16 и шириной 50 метров, оба под торговой маркой Vikuflex.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →