Елка новогодняя Байкальская, зеленый 4 м

223-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Усадьба Воронцово" и поставщик обязуются поставку новогодней елки Байкальской зеленой высотой 4 метра для нужд учреждения. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и года выпуска не ранее 2026 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям договора, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товар в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения договора. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение пяти рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Договора, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также вправе отказаться от принятия товаров и услуг с указанием причин и направлять соответствующую информацию через автоматизированную систему. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и направить исправленный комплект документации. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия для устранения недостатков и подтверждения приемки товаров, а также имеют права на получение информации и проведение экспертизы результатов поставки. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте договора описываются обязанности сторон по контролю за исполнением условий договора, включая уведомление о недостатках и требования к документации при приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а при замене товара гарантийный срок на замененный товар устанавливается аналогично сроку на заменяемый. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа для поставщика составляет 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она больше 3 млн рублей. Для заказчика размер штрафа за неисполнение обязательств составляет 1 000 рублей, если цена договора В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов, не превышающую цену договора. Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной или неверной поставки товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства и не освобождается от исполнения обязательств даже при уплате неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.9 Договора, поставщик может быть признан нарушившим условия соглашения в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям Договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством РФ и несоответствия критериям оценки. Согласно пункту 8.1.2 договора, Поставщик вправе расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение, а также были не предвидимы и не предотвратимы. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензии, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание на организацию, адрес и реквизиты, денежную оценку требований и приложение документов. Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия вступления в силу и исполнения договора, включая сроки и порядок приемки товаров. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Договору направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. В случае Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товаров. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Автономное учреждение культуры города Москвы «Усадьба Воронцово» имеет юридический и фактический адрес в Москве, а также указаны контактные данные и реквизиты организации. Согласно приложению № 2 к Договору, заказчик обязуется приобрести у поставщика елку новогоднюю "Байкальская" зеленого цвета высотой 4 метра по цене 100244 рубля за единицу, включая НДС.

Похожие закупки

• Тираж оформление коллекций SOKOLOV
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Услуги по комплексному сопровождению информационного поля
  22 853 950,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению массового культурно-просветительского мероприятия «Новогодняя лыжная гонка «Из старого года в новый со спортом!»
  2 602 340,01 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по установке, декорированию и деоформлению новогодних елей Заказчика с предоставлением элементов декора для нужд ГБУЗ "ДГП № 143 ДЗМ".
  627 999,96 ₽ заявки до 04.11.2026, Москва
• Оказание услуг по созданию цикла видеороликов «Волонтёр Российского Красного Креста при чрезвычайных ситуациях: вводный курс»
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• SMM - сопровождение бренда Zolla
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Оклейка пленкой
  50 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Изготовление сувенирной продукции «Брелок»
  130 900,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва