Покрытие из резиновой крошки АМОРТЕКС (1500x3000x10 мм; цвет серый)

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку покрытия из резиновой крошки, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием и Спецификацией, при этом товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенные реквизиты, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, УАИС «Бюджетный учет» используется для подписания и направления документов Поставщику, а также предусмотрены процедуры для устранения недостатков товаров и предоставления разъяснений в случае их выявления Заказчиком. Согласно представленным положениям, после устранения недостатков и повторной отправки документации, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения и контроля за поставками, а также выбора способа экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при несоответствии поставок условиям Контракта. В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары в соответствии с Контрактом и рассматривать вопрос о продолжении поставок при их приостановлении. В пункте 5.3.1 Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров Заказчиком. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, комплектующее изделие имеет гарантийный срок, равный сроку гарантии на основное изделие, и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может достигать 10 или 5 процентов от цены контракта в случае просрочки исполнения обязательств со стороны исполнителя или заказчика соответственно их стоимости. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения условий контракта предусмотрены штрафы и пени, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты поставленных товаров Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру расторжения договора, предусмотренную гражданским законодательством РФ, и имеют право на одностороннее расторжение при соблюдении определенных условий и сроков. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 2026 года. Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с возможностью использования электронных средств связи, а также факсимильной связи и электронной почты. В случае использования почты уведомления считаются полученными в день фактического получения, а при использовании факсимильной связи и электронной почты — в день отправки. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить ряд обязательств, включая регистрацию исполнения контракта в ЕАИСТ и использование приложений к контракту. Также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС для оформления документов приемки. Стороны договорились о порядке использования функционала АИС «Портал поставщиков» для организации электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. Указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика, а для Поставщика данные не предоставлены. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку резинового покрытия размером 1500x3000x10 мм, серого цвета, производителя ООО "Амортекс", в количестве 5 рулонов по цене 13000 руб. за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• Открытый запрос котировок в электронной форме по выбору исполнителя на оказание услуг по организации и проведению мероприятия – «День открытых дверей» (0000-014
  3 929 625,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Закупка Линолеума антистатического и комплектующих к нему
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• Стекло листовое бесцветное 1600х1300х4 мм
  150 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• ОКПД2 23.20.13.190 Поставка огнеупорной продукции для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республ
  97 987 704,46 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• 226419_Право заключения договора на поставку изделий огнеупорных для нужд Уренгойской ГРЭС – филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2027 году.
  6 141 068,19 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка оборудования и аксессуаров для санитарно-бытовых и офисных помещений (Лот №5)
  79 289,32 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Конверт E65, OfficeSpace, 110*220мм, без подсказа, без окна, отрывная лента
  3 940,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Закупка на поставку и установку дублирующих скоростных подъемных ворот со стороны улицы из материала ПВХ в здании СТО М2.
  900 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва