44-ФЗУслугаМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10326008 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501» |
| Начальная цена | 166 264,56 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 22.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по сколу сосулек без вывоза снега (наледи, сосулек) после очистки крыш (отливов водосточных труб) за пределы территории Заказчика. | 240.0 м | 45,40 ₽ | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Оказание услуг по очистке снега с крыш без вывоза снега (наледи, сосулек) после очистки крыш (отливов водосточных труб) за пределы территории Заказчика | 5352.0 м[2*] | 29,03 ₽ | Услуги по чистке и уборке специализированные |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 1501 заключило соглашение с исполнителем на оказание услуг по очистке крыш от снега и наледи в период 2026-2027 годов. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты услуг в соответствии с Техническим заданием, а цена контракта, включая НДС, составляет установленную сумму, которая не подлежит изменению в процессе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и условиями контракта. Согласно статье 95 Закона о контрактной системе, оплата услуг по контракту производится заказчиком после фактического оказания услуг в безналичном порядке на расчетный счет исполнителя, с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей и в соответствии с документом о приемке, подписанным обеими сторонами. Оплата должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке заказчиком. Заказчик обязан оплатить услуги после списания средств со своего счета, при этом учитывая возможную неустойку, а также должен принять услуги в установленный срок, подтвердив это подписанным УКЭП электронным документом о приемке. Заказчик осуществляет приемку услуг, оценивая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и информирует Исполнителя о результатах с использованием УАИС «Бюджетный учет». Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по оказанным услугам или устранить выявленные недостатки и направить исправленную документацию. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителя, получения отчетной документации и информации о ходе услуг, на что Исполнитель должен ответить в течение 5 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия в отношении контроля за объемом и сроками оказания услуг, а также своевременно информировать друг друга о недостатках и принимать меры для их устранения. Исполнитель обязан своевременно оказать услуги в соответствии с техническим заданием и представить отчетную документацию, а также обеспечить соответствие результатов услуг требованиям качества и безопасности. Исполнитель обязуется соблюдать стандарты и законодательство РФ, устранять выявленные недостатки, приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств и предоставлять документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства, а также информировать Заказчика об изменении своего местонахождения. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, и обеспечивать её защиту в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель обязан соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, и гарантировать качество услуг в соответствии с контрактом и техническим заданием, а также нести ответственность за нарушение сроков и возмещать вред, причиненный в ходе оказания услуг. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от Цены контракта. В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение условий контракта варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 10% или 5% от цены контракта при определенных условиях, а также фиксированные суммы за отдельные факты неисполнения обязательств. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, а также освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 начинает описание порядка расторжения Контракта. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и качества услуг, невыполнения обязательств исполнителем, а также при обнаружении существенных недостатков услуг, которые не могут быть устранены в разумный срок или подтверждены экспертизой. Контракт может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика или необоснованного отказа от приемки услуг, а также при невозможности исполнения Контракта из-за невыполнения Заказчиком своих обязательств. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает порядок одностороннего расторжения с соблюдением определенных требований законодательства, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 10.2 и 10.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении срока исполнения обязательств. Статья 11 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 7 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма с расчетом и приложены подтверждающие документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2027 года, с возможностью оказания услуг после этого срока в рамках претензионной работы. Согласно статье 13 Контракта, стороны согласовывают порядок внесения изменений и дополнений, а также правила уведомлений и соблюдения законодательства РФ для неурегулированных вопросов. Согласно условиям контракта, стороны обязаны следовать нормативным актам РФ и Москвы, а также использовать определенные приложения и согласовать электронное взаимодействие через специализированные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом и фактическом адресе организации, контактные данные, реквизиты и данные о банковском счете, а также информацию о лице, уполномоченном на подписание контракта. Согласно представленному фрагменту, итоговая цена контракта рассчитывается на основе коэффициента, который определяется как отношение предложенной победителем цены к начальной максимальной цене, с учетом НДС и внесением в проект контракта.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва