44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10325998 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Вороново» |
| Начальная цена | 21 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 22.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Анкерный болт | 600.0 шт | 35,00 ₽ | Болты и винты из черных металлов |
Согласно договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Вороново» и поставщик обязуются поставка анкерных болтов согласно техническому заданию и спецификации, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а Поставщик обязуется осуществить поставку и сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно указанным пунктам, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть направлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику. При принятии Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и отправляет его Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а также предоставлять разъяснения при их обнаружении. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары согласно условиям контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству, количеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соблюдать законодательство и требования к участникам закупки, а также соответствовать установленным запретам. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки товара за свой счет в согласованные сроки, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования качества и безопасности, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта. Согласно установленным Правительством РФ правилам, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и наличия конкретных фактов нарушений. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность. СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика или Поставщика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия товаров техническим требованиям, отказа от передачи товара Согласно условиям контракта, его расторжение может быть инициировано в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон подчиняется гражданскому законодательству РФ, а в одностороннем порядке — определенным статьям Закона о контрактной системе. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае денежной оценки претензионных требований, в претензии указывается сумма и ее расчет, а также прилагаются подтверждающие документы. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок до 16.02.2027, при этом изменения и дополнения к нему оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется сотрудничать с органами власти и государственным контролем, а также использовать электронные системы для обмена документами и информации в соответствии с установленными правилами и регламентами. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Учреждение "Жилищник района Вороново" города Москвы предоставляет свои юридический и фактический адреса, контактные данные, а также реквизиты для осуществления финансовых операций. Спецификация содержит информацию о заказе анкерных болтов с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва