КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ

223-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить пеллетные котлы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товар. Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет поставщика, с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена договора включает НДС или освобождена от него, с учетом уменьшения на сумму налогов и сборов для юридических и физических лиц. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, документ о приемке подтверждает сумму к оплате, размер неустойки и порядок ее расчета, а также условия оплаты и поставки товаров. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств. Поставка должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно Техническому заданию, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, при этом допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Изменения в договоре оформляются согласно установленному порядку. Поставщик осуществляет доставку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня после доставки. В день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг и направить Поставщику подписанный электронный Документ о приемке. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия с указанием недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а также повторно направлять документы о приемке после устранения недостатков. Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 5 изложены права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и контроля за поставками, а также выбора способа проведения экспертизы результатов договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства через субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязуется своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, продлевая гарантию на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на замененный товар. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями договора, включая возмещение вреда, убытков и недостатков товара. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от её величины. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае просрочки, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от обязательств по договору. Заказчик может предъявить фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, а также при неоднократном нарушении сроков и объемов поставки. Согласно представленным пунктам, договор может быть расторгнут в случае отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика техническим требованиям и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, нарушения запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствия поставщика критериям оценки, а также в случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе поставщика. Согласно условиям договора, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты поставленных товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров могут привести к расторжению договора. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с соблюдением положений о закупке. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны предпринять меры к урегулированию спора в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются при невыполнении обязательств направлять претензии с указанием суммы требований и приложением необходимых документов, а в случае спора — обращаться в Арбитражный суд города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 52 календарных дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Договора, уведомления сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также создавать стандартные товарные единицы для оформления приемки товара. Согласно статье 13 Договора, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит начальные данные о юридическом лице и его адресах, однако информация неполная. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его адреса, контактные данные и реквизиты, а также информацию о лице, уполномоченном на подписание договора. Спецификация содержит информацию о заказе на поставку котла пеллетно-угольного Vulkan BOSS 115 кВт, включая его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и итоговую сумму с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка автомобильного топлива для нужд Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического агентст
  869 081,40 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка топлива судового маловязкого
  73 600 002,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка автомобильного топлива АИ-95-К5 для заправки автотранспорта филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
  4 950 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка бензина
  148 520,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка горюче-смазочных материалов
  6 000 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Право заключения договора поставки ГСМ для Новосибирской группы подстанций для нужд Западно-Сибирского ПМЭС
  17 490 173,05 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту легковых автомобилей импортного производства для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»
  2 074 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка дизельного топлива
  4 915 500,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва