Доводчик дверной Notedo DC-080 до 120 кг коричневый, 180x42x62мм

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик принимает на себя обязательства по его оплате в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное уменьшение суммы платежа на налоги и сборы. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать его маркировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора и технического задания. Согласно документу, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Заказчик отклоняет УКЭП-подписанный электронный документ о приемке. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику. При принятии Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и отправляет его Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления необходимых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту, а также вправе запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров и документов о приемке соответственно. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с положениями, которые были утеряны в предоставленном фрагменте. Статьи 6.6-6.11 регулируют вопросы безопасности товара, его сертификации, возмещения вреда и убытков, а также гарантийные обязательства Поставщика. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для заказчика и процентные ставки для поставщика в зависимости от цены контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и условий его исполнения. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и других условий контракта, а также при одностороннем отказе от исполнения контракта по инициативе Поставщика. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, таких как несоблюдение сроков оплаты, неоднократный необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также другие действия, не соответствующие условиям контракта, Поставщик имеет право на одностороннее расторжение контракта в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны приложить к претензии документы, подтверждающие требования, и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 ноября 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно спецификации, поставщик согласен на проведение проверок органами власти и государственного контроля в отношении использования субсидий. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Школа № 1516 города Москвы предоставила информацию о своих юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах для заключения договора с поставщиком. Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация товаров включает доводчик дверной Notedo DC-080 до 120 кг коричневого цвета с определёнными характеристиками и ценой за единицу в размере 1159 рублей с НДС, общая сумма за 4 штуки составляет 4636 рублей с НДС.

Похожие закупки

• Изготовление и поставка звездочек по чертежам для цементных предприятий холдинга АО «ЦЕМРОС»
  — заявки до 29.10.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по химическому закреплению и
  13 513 647,20 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• 226494_Кирпич для АО "ТомскРТС"
  971 964,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка песка для строительных работ
  2 166 660,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Бой листового стекла первого сорта
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка бетона М 200
  22 533,32 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку люко
  4 000 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Нанесение пленки на поверхность двери
  14 553,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва