ЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

44-ФЗУслугаИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, бюджетное учреждение ГБПОУ КСТ заключило соглашение с поставщиком на поставку товара (цанги) для образовательного процесса в рамках специальности "Аддитивные технологии" на 2026-2027 учебный год. Согласно договору, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять товар и оплатить его по установленной цене, включая НДС. Согласно условиям контракта, цена договора не включает НДС, оплата производится в рублях РФ, цена является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Контракта, стороны обязуются использовать усиленные квалифицированные электронные подписи для формирования и подписания документов через автоматизированную информационную систему "Портал поставщиков", а также осуществлять оплату на основании электронного Документа о приемке, содержащего необходимые реквизиты и условия. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставка товаров осуществляется собственным транспортом поставщика. Согласно условиям договора, поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также производить уборку упаковки и предоставлять заказчику необходимые отчетные и качественные документы. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и отклонить предоставленный Поставщиком документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.12-4.14, Заказчик обязан формировать и направлять Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров, перечне выявленных недостатков и сроках их устранения, а также о приемке товаров и услуг с подписанием электронного документа. Поставщик в свою очередь обязан в течение 10 рабочих дней предоставлять запрошенные разъяснения. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе приемки товаров и услуг, а также к соблюдению установленных процедур и сроков. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и предоставления необходимых документов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту. Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за порядком и сроками поставки товаров, уведомление о недостатках и их своевременное устранение, а также принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запроса у Заказчика разъяснений по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить необходимые документы. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, а также уведомить о изменении своего фактического местонахождения в установленные сроки и соответствовать законодательным требованиям. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранять недостатки товаров в гарантийный срок, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а также предусмотрена замена товара при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и предоставить полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за их Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% в случае превышения этой суммы. В случае неисполнения обязательств по контракту, предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена от 3 млн рублей. Также установлены пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом фактически выполненных работ. Согласно условиям контракта, сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта на закупку товаров, работ и услуг, включая односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны заказчика. Также упоминается порядок расторжения контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, одна сторона обязана предоставить письменный ответ в течение 5 календарных дней с момента получения запроса, а одностороннее расторжение контракта осуществляется с соблюдением определенных законодательных требований. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это расценивается как признание требований претензии. В претензии должны быть четко указаны данные сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 22 рабочих дня, при этом приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы заказчиком. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно статье 4 Контракта, его изменение и дополнение допускаются по соглашению сторон и оформляются в виде электронных дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и вступают в силу с момента подписания, при условии соответствия законодательству. Статья 12 устанавливает правила уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать сведения о его исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласовываются приложения и условия электронного взаимодействия, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным, и их получение исключает необходимость дублирования на бумаге, за исключением особых случаев. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» безвозмездно для осуществления электронного документооборота. Также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» и неполные данные поставщика. Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку трех видов цанг с различными внутренними диаметрами и единой ценой за единицу без НДС, что указывает на Согласно представленным данным, стоимость единицы товара составляет 1980.00, общая сумма заказа — 7920.00, а количество заказанных единиц — 16.

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку маля
  49 450 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка материалов расходных для Анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови (для Анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови, мод.ABL8
  2 884 068,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка материалов расходных для Анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови (для Анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови, мод.ABL8
  4 263 256,80 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка алмазных коронок для выполнения работ по ремонту территорий САО в 2026 году
  2 990 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Гайковерт сетевой ударный Deko DKIW1150W, 1100 Вт, 550 Нм
  6 500,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• (по наличию на складе) Сварочная горелка для сварочного аппарата в среде защитных газов МТ - 38
  328 082,40 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
  16 410,80 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка электродов для биохимического анализа серии Aspect на 2027г
  680 710,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва