44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10325778 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1955» |
| Начальная цена | 8 200,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 22.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| ИБП Ippon Back verso 600ВА | 1.0 шт | 8 200,00 ₽ | Устройства и блоки питания вычислительных машин |
Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке товаров (ИБП Ippon Back verso 600ВА) в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, а также на основании результатов котировочной сессии. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки силами Поставщика и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, с учетом налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты РФ. Согласно условиям контракта, приемка товаров в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена обязанность по уборке упаковки силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 15 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет электронный Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает УКЭП электронный Документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием сроков их устранения, на что Поставщик обязан реагировать в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны соблюдать процедуру оформления и приемки товаров, а также обмена электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты. Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, включая обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков в поставках товаров и порядок взаимодействия сторон при обнаружении несоответствий. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется предоставить гарантию на товар, соответствующую требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, рассчитываемым от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размер вознаграждения и штрафов зависит от цены контракта: 10% или 5% от цены за исполнение и фиксированные суммы за неисполнение обязательств, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать пени за просрочку платежей, при этом общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензии должны быть направлены в течение 15 календарных дней с даты их получения, иначе считается признание требований. Претензия должна содержать определенные реквизиты и документы, подтверждающие требования, а также обоснованный расчет денежной суммы. В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, с возможностью приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. Статья 13 устанавливает правила электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов приемки. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и признание юридической силы электронных документов. Статья 14 описывает юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1955», а также указывает, что поля для информации о Поставщике остались незаполненными. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обмениваются реквизитами и подписантами, а также прилагается спецификация с детальным описанием товара "ИБП Ippon Back verso 600ВА" с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены и суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва