44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10325848 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное казенное учреждение города Москвы «Социальное казначейство города Москвы» |
| Начальная цена | 550 261,09 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 22.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Изготовление кухонного гарнитура по индивидуальному проекту | 1.0 шт | 233 683,33 ₽ | Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком |
| Изготовление секции гардеробной по индивидуальному проекту | 1.0 шт | 219 000,00 ₽ | Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком |
| Изготовление полки по индивидуальному проекту | 8.0 шт | 12 197,22 ₽ | Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком |
Согласно государственному контракту № _ от _г., ГКУ "Соцказначейство Москвы" и Подрядчик обязуются выполнить работы по изготовлению мебели для комплектации приемной руководителя в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ по техническому заданию, а также согласился на условия ценообразования и порядка расчетов, предусмотренных контрактом, включая фиксированную цену с учетом НДС и порядок оплаты в рублях РФ. Согласно условиям договора, оплата работ производится Заказчиком в безналичном порядке на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком. В случае нарушения обязательств Подрядчиком, Заказчик выплачивает неустойку в соответствии с условиями контракта. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан перечислять неустойку (штрафы, пени) в бюджет, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик должен согласовать новые условия контракта. Сроки выполнения работ установлены в соответствии с Техническим заданием, а Подрядчик может выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, после завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный Документ о приемке, а Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и либо принимает их, либо запрашивает разъяснения, либо отказывает в приемке с указанием недостатков и сроками их устранения. В случае отказа Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно представленному фрагменту, в случае отказа от принятия работ, Заказчик обязан направить Подрядчику через АИС информацию о недостатках и сроках их устранения, а Подрядчик в ответ должен предоставить разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки и повторно направить документы для приемки. Подписанный обеими сторонами электронный документ о приемке служит основанием для оплаты. Согласно статье 5 Контракта, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков, представления отчетной документации, а также осуществлять контроль за выполнением работ и запрашивать информацию о ходе их выполнения. Согласно пункту 5 договора, стороны обязаны выполнять определенные обязанности и имеют соответствующие права в отношении представления разъяснений, уведомлений о недостатках, приемки и оплаты работ, а также привлечения субподрядчиков без изменения цены контракта и объемов работ. Подрядчик обязан своевременно выполнять работы согласно Техническому заданию, обеспечивать их качество и безопасность, а также устранять выявленные недостатки в рамках гарантийного срока. Подрядчик обязан информировать Заказчика о невозможности завершения работ в срок, обеспечивать соответствие законодательству РФ и предоставлять документы по запросу, а также сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать конфиденциальность информации. Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в выполненных работах в течение гарантийного срока за свой счет, а в случае отказа подрядчика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством. Подрядчик обязан обеспечивать безопасность выполнения работ и предоставлять полную и достоверную информацию о ходе работ, при нарушении этих обязательств несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и может быть обязан повторно выполнить работу в установленные сроки. Обе стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Согласно условиям контракта, установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, а также за неисполнение обязательств Заказчика, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта. В данном фрагменте договора описываются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств сторонами контракта, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно представленному фрагменту, Подрядчик обязан возвращать Заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества работ, неоднократного нарушения сроков и объемов работ или невыполнения Подрядчиком обязательств по контракту. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте изложены условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения условий выполнения работ, отказы от устранения недостатков, нарушения национального режима и односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе подрядчика или заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке приемки работ, условиях для расторжения контракта в одностороннем порядке и по соглашению сторон, а также об В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или внешние факторы, стороны обязаны уведомить друг друга о невозможности исполнения обязательств в течение 5 календарных дней и продлить сроки выполнения работ на время действия этих обстоятельств. Согласно статье 11, в случае возникновения споров, связанных с исполнением контракта, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием всех необходимых данных и приложением соответствующих документов, а ответ на претензию должен быть дан в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в Арбитражном суде города Москвы, а также предусмотрены условия для изменения и дополнения контракта, включая его регистрацию в реестре контрактов ЕАИСТ и оформление дополнительных соглашений в электронном виде. Согласно статье 13 Контракта, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовую, факсимильную связь и электронную почту, а также указали, что выполнение обязательств по Контракту является основанием для регистрации сведений в реестре контрактов ЕАИСТ. В статье 15 Контракта приведены адреса и реквизиты Заказчика, включая юридический и фактический адрес, а также телефонный номер. Данный фрагмент представляет собой шаблон договора, содержащий реквизиты сторон, а также образец сметы с указанием НДС. Итоговая цена контракта рассчитывается с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем цене, а обмен электронными документами между сторонами осуществляется через специализированные системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ к подписанию документов, использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и не требовать дублирования электронных документов бумажными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва