Труба Yamaha YTR-9445NYS-YS-05

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются к поставке музыкальных труб для нужд оркестра в 2026 году в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет. Согласно условиям договора, Заказчик формирует информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения в единой информационной системе, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает документ о приемке. Согласно представленным разделам документа, Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления необходимых документов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту, а также вправе запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставкой товаров. Заказчик может выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и имеет право на получение ответа от Поставщика в течение пяти рабочих дней на письменные запросы. Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Согласно представленным пунктам, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий. Поставщик обязуется поставлять товар, соответствующий качеству, количеству, ассортименту и комплектности, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, иметь право замены субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. В случае невозможности поставки товара из-за специальных экономических мер или изменений геополитической ситуации, стороны могут согласовать поставку альтернативного товара. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательство и условия контракта, включая запреты, установленные правительственными актами. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с Контрактом и Техническим заданием, обязуется устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, продлеваемого на время устранения дефектов, и обеспечивает замену некачественного товара по требованию Заказчика. Поставщик обязуется предоставить гарантию на дополнительное изделие, равную гарантийному сроку основного изделия, и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Согласно контракту, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей или от 5 до 10 процентов от цены контракта в случае, если нарушение имеет стоимостное выражение. За просрочку исполнения обязательств предусмотрена пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая уплату неустойки и ограничения на общую сумму штрафов, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения договора по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях, таких как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны соблюдать установленные процедуры для расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке. В случае возможности продолжения поставок после прекращения действия обстоятельств, срок исполнения обязательств продлевается на соответствующий период. Согласно пунктам 10.1-10.3.4, стороны договора обязуются решать возникающие противоречия и споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней, при этом Согласно представленному фрагменту, стороны договорились о порядке разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, сроке действия контракта до 28 декабря 2026 года, возможности изменения контракта по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также о необходимости заключения дополнительного соглашения при снижении стоимости товаров более чем на 10%. Согласно условиям договора, Заказчик имеет право на возврат излишне уплаченной стоимости товаров с последующим судебным взысканием в случае неполучения уведомления о возврате в установленный срок. Уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно, с определением даты их получения. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать электронные документы с равной юридической силой, а также согласны на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Согласно статье 14, Заказчик и Поставщик предоставляют свои юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты для заключения контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить трубу Yamaha YTR-9445NYS-YS-05 с указанием её характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• МИ №511М/МИ (2120/2.1-247) - Секции калорифера для нужд АО «Мурманская ТЭЦ»
  4 309 039,99 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка профильных труб для нужд ГБУ "Жилищник района Перово"
  224 070,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• 226421_поставка «Сальниковые компенсаторы» для нужд ООО «БашРТС»
  21 254 322,42 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  63 750,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка материалов для восстановления центрального водовода
  497 163,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• 226758_Листы оцинкованные для АО "Томская генерация"
  1 812 730,32 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• ПРУТОК ХРОМИРОВАННЫЙ СК45 ВАТС, 3 диаметра
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Выполнение работ по очистке иловых карт от осадка для нужд АО «Новгородский водоканал»
  176 030,25 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва