44-ФЗУслугаЖКХМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324597 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 76 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы |
| Начальная цена | 130 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ежемесячное техническое обслуживание подъемных платформ для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1.0 усл. ед | 65 000,00 ₽ | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования |
| Ежемесячное техническое обслуживание лифтов | 1.0 усл. ед | 65 000,00 ₽ | Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки |
Заказчик и Исполнитель заключили гражданско-правовой договор на техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять услуги по обслуживанию и ремонту лифтового оборудования согласно Техническому заданию и оплатить их в соответствии с условиями контракта, а также производить оплату в рублях РФ с учетом НДС, если применимо, при этом цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения. Согласно условиям контракта, оплата услуг производится Заказчиком поэтапно после оказания услуг Исполнителем и подтверждения их приемки в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы, без авансового платежа. Согласно условиям контракта, заказчик обязуется оплатить услуги исполнителя с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств, а исполнитель должен предоставить отчетную документацию и электронный документ о приемке услуг, что является основанием для регистрации исполнения контракта. Согласно пунктам 4.4 и 4.5 Контракта, после получения от Исполнителя документов, Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней провести их приемку и направить Исполнителю УКЭП электронный структурированный Документ о приемке или мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранять выявленные недостатки и предоставлять разъяснения в течение 10 рабочих дней после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков», а Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом и другими регулирующими нормами. Заказчик и Исполнитель обязаны взаимодействовать для контроля качества и объема услуг, включая предоставление отчетности, запросы информации и проведение проверок, а также своевременное уведомление о выявленных недостатках и их устранение. Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания акта приемки услуг и их оплаты, а также привлекать соисполнителей без изменения цены контракта и объемов услуг, при этом неся ответственность за их работу. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги в соответствии с техническим заданием, обеспечивать их качество и безопасность, устранять выявленные недостатки в рамках гарантийного срока, приостанавливать услуги при обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам, и соблюдать требования законодательства, включая лицензирование и членство в саморегулируемых организациях. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства РФ, а также уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта. Исполнитель обязуется соблюдать законодательство РФ при обработке персональных данных и информации, соответствовать требованиям к участникам закупок и выполнять гарантийные обязательства по качеству услуг в соответствии с контрактом и техническим заданием. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки, а в случае отказа от составления акта о недостатках или подписания его, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на исправление недостатков в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право на повторное оказание услуг безвозмездно в установленные сроки, а стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта или этапа его исполнения. В случае просрочки исполнения обязательств по контракту, предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта этапа в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы и пеня за каждый день просрочки. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества услуг, неоднократного нарушения сроков их оказания, невыполнения обязательств по Контракту, невозможности устранения недостатков или существенных отступлений от условий Контракта. Согласно условиям контракта, его могут расторгнуть в случае неоднократных нарушений условий со стороны заказчика, включая несвоевременную оплату услуг и необоснованный отказ от их приемки, а также невыполнение заказчиком своих обязательств по предоставлению необходимых материалов и оборудования. Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями закона о контрактной системе. Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено, а стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с письменным ответом в течение 7 календарных дней, после чего споры могут быть переданы в Арбитражный суд города Москвы. Стороны обязуются выполнить свои обязательства по контракту до 26 января 2028 года, при этом допускается оказание услуг после указанного срока в рамках претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в Реестре контрактов ЕАИСТ, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Согласно Контракту, стороны руководствуются законодательством РФ и обязаны выполнить все обязательства для регистрации контракта в ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и графиком услуг, а также соглашение на проверки. Установлены правила электронного взаимодействия сторон через АИС и УАИС. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Согласно представленному фрагменту, документ содержит информацию об адресах и реквизитах сторон договора, в данном случае Государственного бюджетного образовательного учреждения и неполные данные об Исполнителе. Данный фрагмент представляет собой информационные строки, содержащие реквизиты сторон и приложения к контракту, включая график оказания услуг и перечень необходимых данных для его заполнения.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ЖКХ, ЖКХ — Москва, Все закупки: Москва