ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

44-ФЗТоварМедицина и здоровьеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются поставлять акриловые двухслойные зубы в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские счета сторон, подтвержденные усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок приемки работ в электронной форме и условия оплаты, включая процедуру начисления и оплаты неустойки в случае нарушения обязательств поставщиком. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров в соответствии с техническим заданием и в установленные сроки, при этом допускается досрочная поставка по согласованию с заказчиком. Поставка может осуществляться партиями по предварительной заявке, а товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения потребительских свойств товара по согласованию с заказчиком и оформлению соответствующих изменений. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также представлять необходимые отчетные документы и сертификаты качества в соответствии с законодательством РФ. Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 15 рабочих дней либо принять товары и услуги, либо указать на недостатки и сроки их устранения, либо отказаться от принятия с обоснованием. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно контракту, заказчик обязан предоставлять информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров и недостатках в УАИС «Бюджетный учет», а также принимать товары после устранения недостатков и подписывать электронный документ о приемке. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней устранять выявленные дефекты и предоставлять Заказчику соответствующие разъяснения и документацию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и представления необходимых документов. Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю за исполнением условий контракта, включая предоставление информации, проведение экспертизы и устранение недостатков поставляемых товаров. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать установленным требованиям и запретам. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, обязуется устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляя гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, а также обязуется предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно представленному фрагменту, статья 7 устанавливает ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая определение размера штрафа в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и порядок его расчета в процентах от цены контракта. Согласно условиям контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае неисполнения обязательств сторонами. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения условий контракта предусмотрены штрафы и пени, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях, таких как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны следовать установленным гражданским законодательством РФ процедурам для расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и направления претензий в письменной форме перед обращением в суд. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны дать письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это расценивается как признание требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. В случае несогласия сторон и невыполнения обязательств, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил доставки. В случае Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо наличие обоснования в виде выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие поставщика на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков» при Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», доступ к которой предоставляется бесплатно, за исключением случаев, когда законодательство требует бумажного носителя. Также указаны реквизиты и адреса сторон договора. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, условия поставки акриловых зубов ANIS 2-х слойных с характеристиками и ценой за единицу, а также общая сумма заказа. Суммаризация: Представлены акриловые зубы для протезирования, двухслойные, цвета А2 и А3, упакованные в удобную упаковку и предназначенные для создания красивых европейских форм зубного ряда.

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра сотрудников для нужд ГБУЗ "ДГП №
  236 606,64 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту объекта социально-реабилитационного назначения
  248 007,91 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Оказание услуг по изготовлению дентальных конструкций в 2027 году
  2 500 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Набор стоматологический одноразовый для инъекций "УМК" Артикаин с адреналином 1:200 000 анестетик карпульный, 1,7 мл, с иглой 0,3 х 25 мм
  48 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Оказание услуг по медицинскому обслуживанию мероприятий ГБУК КО "Театр эстрады "Янтарь - холл"
  400 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению предсменного медицинского осмотра оперативного персонала
  408 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
  109 916,80 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
  51 654,50 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медицина и здоровье, Медицина и здоровье — Москва, Все закупки: Москва