44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324447 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московское долголетие» |
| Начальная цена | 317 200,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Люк смотрового колодца чугунный ДПК, 626 мм | 1.0 шт | 19 200,00 ₽ | Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
| Лента сигнальная неадгезивная оградительная "НПК Протэкт" красный/белый 35мкм 75мм * 250м | 1000.0 шт | 298,00 ₽ | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить сигнальные оградительные ленты и люк смотрового колодца в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, подтверждаемых усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), с целью подтверждения приемки товаров и услуг, устранения выявленных недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации, а также осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3, стороны обязаны соблюдать процедуры обмена информацией о недостатках товаров и своевременно принимать меры для их устранения или подтверждения, а также обеспечивать своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в техническом задании. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются обеспечивать безопасность товара и его соответствие установленным требованиям, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате нарушения этих обязательств. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта в соответствии с установленными процентными ставками и ограничениями по сумме. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения контракта со стороны заказчика являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также подтвержденные экспертизой нарушения условий контракта и несоблюдение запретов, установленных законодательством. Пункты 8.1.2.1 и далее не представлены в запросе, поэтому их содержание не может быть суммаризовано. Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение процедур выбора и вывоза товаров могут привести к расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон должно происходить в соответствии с гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение — с учетом определенных статей Закона. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров, требующих денежной оценки, претензия должна содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а также может быть направлена в Арбитражный суд Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 29 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их получения и действия в случае неполного исполнения обязательств по контракту. Согласно статье 13 Приложения № 2 к Контракту, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товара через АИС «Портал поставщиков», а Поставщик должен назначить уполномоченных лиц и обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи для работы в системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, участвующих в договоре, а также банковские реквизиты и информация о сайте одной из сторон. Согласно предоставленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали технические характеристики строительного материала, включая сигнальную неадгезивную оградительную ленту и люк смотрового колодца чугунный ДПК размером 626 мм, предназначенный для бытовой и производственной канализации. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны конструктивные особенности изделия, включая наличие антикоррозионного покрытия ДПК и тип ЛУ (Легкий усиленный), а также его стоимость и артикул.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва