ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставлять товары хозяйственного назначения согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и новым с годом выпуска не ранее 2026 года, с условием доставки и подписания документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и хранения. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения или предоставить разъяснения, после чего Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и может вызываться для объяснений при обнаружении несоответствий. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик и Поставщик согласовывают перечень необходимых доработок и сроки их устранения, продлевая гарантийный срок. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта. В частности, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать убытки и вред, причиненный товарами. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и статуса исполнителя (поставщик или заказчик). Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства Заказчику. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия поставщика требованиям, выявленных в ходе исполнения контракта, а также при нарушении запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения контракта со стороны поставщика возможен при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно условиям контракта, заказчик может быть признан виновным в нарушениях, таких как несвоевременная оплата, неоднократный отказ от приемки товаров без обоснования, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров, что может привести к расторжению контракта. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, после чего спор может быть передан в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов сторон, и на нее должен быть дан письменный ответ в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае несогласия сторон с условиями контракта, претензии должны содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 25 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться действующим законодательством РФ в случае Стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также проверять наличие стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают условия электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о юридических и фактических адресах, контактных данных, ИНН, КПП, ОГРН, реквизитах для корреспонденции и банковских данных Государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова, а также данные о лице, уполномоченном на подписание контракта. Спецификация товаров включает полотенца Zewa 1/2 листа, малярную ленту Шеф Монтаж Washi, искусственный снег Kaemingk и бумажные полотенца Zewa, с указанием характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту специального оборудования (тепловых пушек)
  5 900 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения
  415 388,67 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Выбор подрядчика на выполнение работ по очистке кровли и козырьков от снега и наледи (заявочная система) в 2026-2027гг.
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГБУК г. Москвы "ЦГДБ" по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 1
  667 701,53 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек зданий ГБУ «Автомобильные дороги» в зим
  18 000 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Техническое обслуживание и (или) текущий ремонт системы инженерно-технических средств физической защиты объекта
  60 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту лестницы и облицовки фасада во внутреннем дворе перинатального центра ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ» 617-зк
  1 928 935,66 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений для нужд ГБУ «Жилищник района Коньково»
  2 990 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва