44-ФЗУслугаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324525 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1788» |
| Начальная цена | 60 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание и (или) текущий ремонт системы инженерно-технических средств физической защиты объекта | 2.0 усл. ед | 13 000,00 ₽ | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки |
| Техническое обслуживание и (или) текущий ремонт системы инженерно-технических средств физической защиты объекта | 2.0 усл. ед | 17 000,00 ₽ | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, заключенному между государственным образовательным учреждением и исполнителем, последний обязуется оказывать услуги по обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом (СКУД), соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с Техническим заданием, а цена контракта, включая НДС или без него, составляет указанную сумму, подлежащую уплате в рублях РФ, с учетом возможного уменьшения на налоги и сборы. Согласно части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, оплата услуг по контракту производится ежемесячно после их фактического оказания без авансового платежа, на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение семи рабочих дней. Согласно Контракту, Заказчик обязуется произвести оплату за услуги с учетом возможной неустойки, считая обязательства исполненными с момента списания средств со своего счета. Сроки оказания услуг установлены с 1 ноября по 31 декабря 2026 года, с возможностью досрочного исполнения по согласованию с Заказчиком. После завершения услуг Исполнитель уведомляет Заказчика и предоставляет документы для приемки, которая осуществляется в течение 15 рабочих дней. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан в установленные сроки предоставить Исполнителю подписанный УКЭП электронный документ о приемке услуг или информацию о необходимости разъяснений, отказе от принятия услуг с указанием недостатков и сроками их устранения. В случае отказа от принятия услуг из-за выявленных недостатков, Заказчик должен отклонить документ о приемке, а Исполнитель обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по услугам и устранить выявленные недостатки, а также направить исправленную документацию и информацию об устранении дефектов. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить отчетную документацию, получить информацию о ходе услуг и осуществлять контроль за их объемом и сроками. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.2.1-5.2.3, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в услугах и своевременно их оплачивать, а Исполнитель имеет право требовать подписания Документа о приемке и своевременной оплаты услуг. Исполнитель обязуется привлекать соисполнителей для выполнения услуг, не изменяя при этом цену контракта и объемы услуг, и несет ответственность за их работу; имеет право заменять недобросовестных соисполнителей; обязан своевременно и качественно оказывать услуги, соответствующие требованиям Технического задания и законодательства РФ, а также устранять выявленные недостатки за свой счет. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о независящих обстоятельствах, влияющих на оказание услуг, а также предоставлять документы, подтверждающие соответствие законодательству РФ и уведомлять о смене фактического местонахождения в установленные сроки. Исполнитель обязуется не собирать и не обрабатывать конфиденциальную информацию, принимать меры по её защите и соблюдать законодательство о персональных данных и информационной безопасности. Исполнитель обязуется гарантировать качество услуг в соответствии с контрактными требованиями и устранять выявленные недостатки в оказанных услугах в течение гарантийного срока, продлеваемого на время устранения недостатков. Согласно условиям договора, исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг в форме неустойки, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика и третьих лиц. Исполнитель обязан предоставлять полную и достоверную информацию об услугах и отвечает за их недостатки в случае Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. В соответствии с условиями Контракта, размер штрафа за неисполнение обязательств Исполнителем варьируется в зависимости от стоимости контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств обеими сторонами с учетом фактически выполненных работ и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны могут быть освобождены от уплаты неустойки при доказанной просрочке. В представленном фрагменте описываются условия возврата денежных средств за неполноценные услуги, порядок уплаты неустойки, а также процедура расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая ненадлежащее качество услуг и нарушение сроков их предоставления. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения в оказании услуг, недостатки результата услуг, нарушения условий контракта, подтвержденные экспертизой, а также основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе исполнителя, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика и необоснованный отказ от приемки услуг. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия приемки работ, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах и их подтверждения в установленном порядке. В случае возможности продолжения исполнения обязательств после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, сроки исполнения контракта продлеваются на соответствующий период. Согласно статье 11 Контракта, стороны обязуются решать возникшие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также должны предпринять меры к их урегулированию в претензионном порядке с соблюдением установленных процедур и сроков. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд города Москвы, а также имеют право включать в претензию дополнительные сведения для ускорения рассмотрения. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 16.02.2027, при этом услуги могут быть оказаны и после этого срока в рамках претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в Реестре контрактов ЕАИСТ, и его изменения оформляются в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей. Уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно. Согласно условиям контракта, стороны используют тизированные электронные системы и факсимильную связь для обмена уведомлениями, которые считаются полученными в день отправки или фактического получения с подтверждением почтовой отметкой. В случае Исполнитель обязан назначить уполномоченных должностных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документооборота. Стороны признают юридическую силу электронных документов. Стороны договора освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют право на безвозмездное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая адреса, контактные данные, реквизиты и условия расчета итоговой стоимости услуг с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем котировочной сессии цены контракта. Указано, что ставка НДС составляет 14%.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва