Плитка керамическая Шахтинская плитка «Белая премиум» белая глянцевая 200х300 мм

223-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323357
Заказчик	Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 1306 - «Школа молодых политиков»
Начальная цена	20 736,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Плитка керамическая Шахтинская плитка «Белая премиум» белая глянцевая 200х300 мм	25.92 м[2*]	800,00 ₽	Плитки керамические

Описание

Согласно договору № _ от г. Москвы, Государственное автономное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию керамической плитки соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара грузополучателю с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе, а порядок расчетов предусматривает уплату в рублях РФ. Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора. Оплата производится заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке в течение семи рабочих дней с момента подписания документа о приемке, оформленного с использованием автоматизированной информационной системы и усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям Договора, в случае нарушения обязательств Поставщиком, Заказчик вправе удержать соответствующую неустойку из суммы оплаты, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его расчетного счета. Поставка Товара должна быть осуществлена в установленные сроки и условиях, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Приемка товаров осуществляется с соблюдением определенных условий и требований. Согласно условиям договора, допускается поставка товара с улучшенными характеристиками по сравнению с техническим заданием, при условии оформления дополнительного соглашения и внесения изменений в реестр договоров. Поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, на Поставщика возлагаются обязанности по выполнению погрузочно-разгрузочных работ и уборке упаковки, а также представлению Заказчику отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан рассмотреть представленные документы и в течение 30 рабочих дней провести приемку товаров, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может отказаться от принятия товаров до устранения недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, Заказчик принимает товары и услуги после предоставления разъяснений по запросам или в случае Согласно представленному фрагменту, Акт о приемке товаров и услуг служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы, контролировать поставку товаров и проводить экспертизу результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков для исполнения своих обязательств. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая изменение адреса фактического местонахождения, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно пункту 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа для поставщика составляет 10% или 5% от цены договора в зависимости от её размера, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. Договором установлены размеры штрафов и пени за просрочку исполнения обязательств, зависящие от цены договора и не превышающие её. Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов, освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, возврат излишне уплаченных средств и подтверждение фактов неисполнения обязательств. В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение с указанием оснований. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае некомплектной поставки без доукомплектования, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, а также при несоблюдении других условий, предусмотренных договором. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно положениям договора, одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных требований и может быть оформлено в письменной форме. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 9 договора, стороны обязаны информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы для разрешения споров. Также устанавливается срок действия договора до 31 декабря 2026 года, порядок приемки товаров, необходимость регистрации договора в реестре и условия изменения договора. Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. В случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить создание стандартных товарных единиц для оформления документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают доступ к системе безвозмездно. Данный фрагмент представляет собой описание юридических и фактических данных организации, включая адреса, контактную информацию и реквизиты, а также шаблон для заполнения информации о поставщике и приложения к договору. Согласно представленному фрагменту, поставщик предлагает к поставке керамическую плитку "Белая премиум" размером 200х300 мм, глянцевую, белого цвета, с ценой за квадратный метр в размере 800 рублей (включая НДС), общая сумма заказа составляет 20736 рублей.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →