ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

44-ФЗТоварМедицина и здоровьеМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323294
Заказчик	Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	100 350,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Гипс медицинский ТМ "САМАРАГИПС" Г-5	50.0 шт	988,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские
Гипс медицинский ТМ "САМАРАГИПС" Г-18 20кг	25.0 шт	1 078,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские
Материал стоматологический слепочный Repin 300гр+125гр	20.0 упак	1 200,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУЗ "СП № 2 ДЗМ" и поставщик обязуются поставку вспомогательного материала для стоматологии, заключенному на основании результатов конкурсной процедуры и регламентированному законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, с учетом всех сопутствующих расходов Поставщика, и производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и в случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать неустойку, а также обязан перечислить ее в бюджет, если это требуется. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании, и товары должны соответствовать качеству и характеристикам, определенным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или с привлечением третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику электронный документ с УКЭП о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и отклонить подписанный УКЭП электронный документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик обязан предоставлять информацию о недостатках товаров и услуг в УАИС «Бюджетный учет», а также принимать поставки после устранения недостатков и подписывать электронный документ о приемке. Поставщик обязан предоставить Заказчику разъяснения и исправленную документацию в установленные сроки, а Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения обязательств по контракту и представления необходимых документов. Согласно условиям контракта, поставщик обязан осуществлять контроль за поставками, предоставлять письменные ответы на запросы заказчика в течение 5 рабочих дней, а также проводить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение 2 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с контрактом. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно исполнять свои обязательства по контракту. Поставщик обязан оставить товары в соответствии с условиями Контракта, предоставить необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия Контракта. Поставщик гарантирует качество товара, обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и обеспечивает соответствие товара требованиям безопасности и сертификации, а также возмещает вред и убытки в случае нарушения этих гарантий. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан предоставлять заказчику полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае В соответствии с условиями Контракта, установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств Поставщиком. В соответствии с условиями контракта, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке определения победителя тендера, условиях расторжения контракта в случае нарушений, а также основаниях для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика или заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки предусмотрены определенные последствия. Расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными условиями контракта. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров. Стороны договорились о необходимости оформления дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей и о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с последующим обращением в Арбитражный суд города Москвы в случае недостижения согласия. Контракт вступает в силу с момента подписания сторон и истекает 30 ноября 2026 года; изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Стороны договорились о порядке получения уведомлений, руководстве действующим законодательством РФ и необходимости регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ, а также утвердили приложения и условия электронного взаимодействия. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их регистрацию и получение усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов. Согласно представленному фрагменту, электронные документы имеют равную юридическую силу с бумажными, не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной информационной системе для электронного документооборота предоставляется бесплатно. Указаны юридический адрес, фактический адрес, контактные данные и реквизиты Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа указаны реквизиты сторон договора и описание поставляемого товара — стоматологический слепочный материал Repin, предназначенный для получения оттисков при изготовлении съемных протезов. Согласно приложению № 2 к контракту, предусмотрено поставка медицинского гипса двух видов: "САМАРАГИПС" Г-5 весом 25 кг и "САМАРАГИПС" Г-18 весом 20 кг, с различными гарантийными сроками и назначением, от производителя Самарский гипсовый комбинат.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →