44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323151 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на проспекте Вернадского» |
| Начальная цена | 9 169,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Замок почтовый ITALY NEW/ BANGGU 20x90 (прямой ригель) | 53.0 шт | 173,00 ₽ | Замки для дверей из недрагоценных металлов |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку замков почтовых для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен в контракте. Согласно условиям контракта, заказчик обязуется уплатить установленную цену в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, с учетом всех сопутствующих расходов поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Поставщик обязан предоставить Заказчику электронный документ о приемке товаров, а в случае отказа от принятия из-за выявленных недостатков — устранить их в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров и направить Поставщику информацию о недостатках или отказе от принятия с указанием причин. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает УКЭП электронный Документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием сроков их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру приемки товаров и документирования этого процесса, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, после окончания контракта стороны обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками, включая проверки и предоставление разъяснений при выявлении несоответствий. Заказчик должен сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении обязательств и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию и компенсировать убытки в случае отзыва товара или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от превышения или не превышения ею 3 млн рублей. Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров и сроки исполнения обязательств по контракту. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с определёнными правилами их считать полученными. В случае Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан выполнить ряд действий для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ, а также согласиться на проверки со стороны органов власти. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и определенных информационных систем. Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков» при Согласно пунктам 13.5 и статье 14 документа, стороны обязуются использовать АИС для электронного документооборота и предоставляют свои реквизиты для заключения контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая почтовый замок модели Banggu с указанием характеристик, производителя, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва