СИСТЕМЫ ОХРАНЫ, НАБЛЮДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _, ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗАО" города Москвы и Поставщик заключили соглашение о поставке товаров для систем обеспечения безопасности, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в том числе закона о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки Поставщиком в соответствии с установленными требованиями и документами, а также подписания необходимых актов приемки. Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определяются в соответствии с условиями контракта. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно пункту 6.6, Заказчик обязан согласовывать новые условия Контракта, включая цену, сроки и количество товара, при уменьшении лимитов бюджетных обязательств. Статьи 3 и 4 регламентируют сроки и условия поставки, порядок приемки товаров, а также требования к качеству и техническим характеристикам поставляемой продукции. Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить улучшенное качество товара, соответствующее техническому заданию, и оформить изменения в виде дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также за уборку и вывоз упаковки. Согласно пунктам 4.9 и 4.10 договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен рассмотреть результаты поставки и оформить приемку товаров, направив Поставщику соответствующий электронный документ о приемке или уведомить о выявленных недостатках и сроках их устранения. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и уведомить Поставщика о выявленных недостатках для их устранения, а также предоставить информацию о результатах проверки через УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты в течение 10 рабочих дней после получения соответствующей информации от Заказчика, а подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и услуг. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать полномочных представителей при выявлении несоответствий условиям Контракта. Согласно условиям договора, Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также может привлекать субпоставщиков, неся за это ответственность перед Заказчиком. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять документы о стране происхождения товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, а также уведомлять о изменении своего фактического местонахождения. СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 5 указаны требования к участникам закупки, включая соответствие законодательству и соблюдение запретов, а в статье 6 изложены гарантии качества товара, включая замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за безопасность товара, соответствие его санитарным нормам и стандартам, а также за возмещение вреда и убытков, причиненных в результате недостатков товара или непредоставления полной информации о нем. В данном фрагменте документа определены размеры штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, исходя из цены контракта и его объема. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, подтвержденных экспертизой, отказа от согласования новых условий Контракта при определенных обстоятельствах, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, Поставщик имеет право на его одностороннее расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров Заказчиком, а также в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, предусмотрены условия для одностороннего расторжения Контракта и освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения. Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание организации-адресата, денежной оценки требований и приложение необходимых документов. Также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и регламентируется срок действия контракта до 30 ноября 2026 года, с возможностью его изменения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а Поставщик должен обеспечить создание и ведение стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Пortal поставщиков", признавая юридическую силу электронных документов наравне с бумажными. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты организации "ГКУ «Дирекция ЖКХиБ Западного административного округа»", а также контактная информация Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товара, включающую видеодомофон модели AccordTec AT-VD433C BL, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения и цены за единицу с учетом НДС. Договор предусматривает поставку комплекта блоков речевого управления номинальной выходной мощностью 1.0 С-К по цене 5927.00 за единицу, всего 16 штук, на сумму 10000.00.

Похожие закупки

• Электронный аукцион на оказание услуг по обучению и проверке знаний сотрудников по вопросам охраны и безопасности труда для нужд ГБУЗ "ДГП № 140 ДЗМ" в 2027 год
  975 900,16 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией
  6 547 064,72 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию заполнений проемов в противопожарных преградах для нужд ГБУЗ "ГП № 36 ДЗМ" в 2027 году.
  355 326,20 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
  1 686 065,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Модуль контроля доступа "Рубеж" МКД-2-R3
  22 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Рукав пожарный
  7 600,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации ВПВ в соответствии с РД на объекте, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 3
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• Выполнение работ по защитным мероприятиям для сохранности и усиления сетей электрохимзащиты в зоне строительства трамвайных путей в г. Курске (этапы 5, 6)
  — заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва