223-ФЗРаботаСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322989 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 14 934,78 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Средство для очистки дорог, тротуарной плитки, брусчатки и бетона NovelGuard ТМ NG Caus Super 14120010 | 6.0 шт | 2 489,13 ₽ | Средства моющие прочие |
Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между государственным учреждением и поставщиком, поставщик обязуется поставить товары для очистки дорог в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями договора. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара Заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму, НДС не облагается в соответствии с законодательством. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика, авансовый платеж не предусмотрен. Заказчик осуществляет ежемесячные платежи за фактически поставленные товары в безналичном порядке через систему "Портал поставщиков" в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке. Согласно представленному фрагменту, в документе определены условия оплаты, включая порядок расчета и применения неустойки за неисполнение обязательств, а также сроки и условия поставки товаров, включая возможность досрочной поставки и порядок приемки товаров. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие качества и характеристик товара техническому заданию, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить тировку и погрузо-разгрузочные работы, а также уборку и вывоз упаковки в день поставки. В день поставки поставщик предоставляет заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, после чего заказчик в течение 30 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик должен провести экспертизу поставленных товаров и направить информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки и направить исправленный комплект документации. Согласно статье 5 договора, заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления соответствующих документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность за их действия перед Заказчиком. Поставщик имеет право на изменение стоимости и количества товаров, замену субпоставщиков и запрос уточнений у Заказчика, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать о ходе исполнения обязательств и сообщать об изменении своего фактического местонахождения. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан соответствовать законодательным требованиям к участникам закупок и соблюдать установленные запреты, а также гарантировать качество товаров и устранять выявленные недостатки в рамках гарантийного срока. Согласно условиям договора, Заказчик проводит экспертизу для оценки качества товара и возмещения расходов на исправление недостатков в соответствии с ГК РФ. При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на замененный товар соответствует сроку на заменяемый. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара требованиям безопасности. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и специальными правилами, а также обязаны возмещать убытки и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. В представленном фрагменте документа описываются условия начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также размеры штрафов в зависимости от стоимости договора и характера нарушения. В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно пунктам 7.12 и 7.13, Поставщик обязан исполнять обязательства по договору, даже уплатив неустойку и предоставив доказательства в виде фото- и видеоматериалов для взыскания неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение Поставщиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документа изложены условия, при которых может быть расторгнут договор, включая несоответствие поставщика техническим требованиям, нарушение условий договора, несоблюдение законодательства РФ и несоответствие критериям оценки, а также основания для одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о последствиях недобросовестного поведения Заказчика, порядке расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, а также предусмотрен порядок изменения договора и его регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений и дополнений в электронном виде. Согласно статье 12 Договора, стороны обязуются использовать заказные письма, факсимильную связь и электронную почту для уведомлений, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке и создать ее в случае Стороны договора признают юридическую силу электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью и согласовывают порядок их использования в рамках электронного документооборота без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты поставщика, включая адреса, контактные данные, реквизиты для расчетов и информация о лице, уполномоченном на подписание договора. Также приведены данные для заполнения спецификации товаров, включая наименование товара, его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и общую сумму с учетом НДС. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны характеристики продукта NovelGuard ТМ NG, включая объем, вес нетто, расход и срок годности.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва