ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа № 1502" и поставщик обязуются поставку плинтусов для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями документа, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания электронного Документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен в документе. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки – упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет. Заказчик имеет право провести экспертизу поставленной продукции своими силами или с привлечением экспертов и оформить результаты в Универсальной автоматизированной информационной системе бюджетного учета. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через электронные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта, контроля за поставкой товаров и выбора способа экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров и документов о приемке соответственно. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями контракта, включая их качество, количество, ассортимент, комплектность и другие характеристики, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, с возможным начислением штрафа в размере до 10% от цены контракта за каждый факт нарушения. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение в определенных случаях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение пятнадцати календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма с расчетом и приложены подтверждающие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы заказчиком. Согласно пунктам 11.4 и 12 Контракта, его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в системе АИС «Пortal поставщиков», назначить ответственных лиц для работы с электронным документооборотом и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов, приравниваемых к бумажным документам. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы и неполные данные поставщика. Данный фрагмент представляет собой описание комплектующих для плинтусов и сопутствующих товаров, включая уголки и заглушки, с указанием их характеристик, количества в комплекте и стоимости. Согласно приложению № 4 к контракту, представлена спецификация товаров, включающая плинтус напольный "Лемана ПРО" Pro Дом ПВХ цвет кратос размером 2200x55x23 мм и соединитель для плинтуса "Лемана ПРО" размером 5.5 см, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка товара (48)
  555 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Нанесение пленки на поверхность двери
  22 445,50 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Ручка наружная для антипаники с профильным цилиндром ANTIPANIC S.p.A, черн. RAL9005, 1090, вес 0,86 кг.
  36 900,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка замочно-скобяных изделий для нужд ГМИИ им. А.С. Пушкина
  65 231,46 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• 226694_Строительный материалы для нужд ООО "БашРТС"
  1 826 653,40 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка краски для дорожной разметки для нужд ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».
  450 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка строительных и лакокрасочных материалов (лотки)
  896 313,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  32 345,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва