ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

44-ФЗТоварМедицина и здоровьеМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10322963
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	8 335,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Гель реминерализующий АПФ Cherry Pie, 56-10002, APF Thixotropic Gel Sherbet вишневый пирог 500мл	2.0 шт	1 592,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские
Порошок стоматологический AIRFLOW COMFORT E.M.S. Electro Medical Systems S.A. 300 г	1.0 шт	4 000,00 ₽	Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки
Паста полировочная стоматологическая SuperPolish Керр Корпорэйшн	1.0 упак	1 151,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские

Описание

Согласно представленному фрагменту, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку товаров в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с его спецификациями и условиями контракта, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивать соответствие товаров техническим требованиям и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны требования к маркировке и упаковке товара, а также порядок уборки упаковки и представления отчетных документов, включая сертификаты и электронные документы о приемке, с определением сроков их представления и рассмотрения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны соблюдать процедуру приемки товаров и документирования этого процесса, что является основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в случае выявления недостатков в поставках товаров, а также порядке уведомления и взаимодействия между сторонами. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Он также гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения обязательств сторонами контракта предусмотрена ответственность в виде штрафов, ограниченных ценой контракта, а также освобождение от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 устанавливает порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно с соблюдением определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Указаны требования к содержанию претензии и условия ее приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика. Согласно указанному фрагменту, стороны могут изменять и дополнять контракт путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условиям, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласовывают использование приложений и электронного взаимодействия, включая обмен документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. В представленном фрагменте документа содержатся положения о возможности наличия документа на бумажном носителе в соответствии с законодательством РФ, а также условия доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. Также приведены адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и неполные данные поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: Договор предусматривает поставку стоматологических продуктов, включая стоматологический порошок AIRFLOW COMFORT и полировочную пасту SuperPolish, с указанием их характеристик и цен. Спецификация товаров включает гель реминерализующий "АПФ Cherry Pie" объемом 500 мл, предназначенный для предотвращения кариеса и снижения чувствительности зубов, с указанием производителя, модели, количества и ценой за единицу в сумме 1592 рубля с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →