ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить строительные товары для реализации проекта по брендированию школ после капитального ремонта в соответствии с установленными требованиями и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать международным стандартам и ГОСТ, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска, гарантийного срока службы и обеспечение сохранности товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик должен рассмотреть документы и принять товар в течение 15 рабочих дней. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров, содержащиеся в них услуг, либо информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, после чего принимает товары и услуги при соблюдении условий или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в отведенное время. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров и материалов за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также по соглашению сторон с соблюдением установленного порядка и сроков. Согласно представленным фрагментам, статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, а также порядок уведомления о таких обстоятельствах. Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. В представленном фрагменте документа описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов организации-адресата, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд города Москвы для разрешения споров. Также устанавливаются сроки исполнения контракта и порядок его изменения. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в соответствии с законодательством, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных правил. Согласно пунктам 12.4 и 12.5 Контракта, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие Поставщика на проверки со стороны органов власти и контроля. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Статья 14 контракта определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж информационных технологий "ИТ.Москва" и неполные данные поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены товары и их характеристики, включая клей МВп-70, валики для нанесения краски и грунтовки, а также полиуретановый лак NEOTEX для микроцементов. Согласно приложению № 2 к контракту, представлена спецификация товаров, включающая стойкий прозрачный лак Neodur Varnish (A+B) весом 5 кг и клейкую малярную ленту Gigant GT-304-010, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка товара (48)
  555 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Нанесение пленки на поверхность двери
  22 445,50 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Ручка наружная для антипаники с профильным цилиндром ANTIPANIC S.p.A, черн. RAL9005, 1090, вес 0,86 кг.
  36 900,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка замочно-скобяных изделий для нужд ГМИИ им. А.С. Пушкина
  65 231,46 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• 226694_Строительный материалы для нужд ООО "БашРТС"
  1 826 653,40 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка краски для дорожной разметки для нужд ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».
  450 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка строительных и лакокрасочных материалов (лотки)
  896 313,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  32 345,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва