АРМАТУРА КРЕПЕЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять арматуру крепежную для мебели согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком по указанному адресу с оказанием сопутствующих услуг. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, а Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может направить Поставщику информацию о необходимости устранения выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары, подписывает электронный документ о приемке и направляет его Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документация содержит положения о контроле за исполнением контракта, включая проверки количества, ассортимента и стоимости товаров, а также процедуры уведомления и взаимодействия между сторонами при обнаружении недостатков и изменении условий поставки. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения в установленные сроки, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать запреты, а также гарантировать качество товаров в соответствии с условиями Контракта и Технического задания. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки товара за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования качества и безопасности, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Согласно указанному нормативному акту, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от стоимости контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при нарушениях. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение условий поставки товаров, несоответствие Поставщика требованиям технического задания и законодательства, а также нарушение запретов, установленных правительственными актами. Согласно условиям контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров. Расторжение по соглашению сторон подчиняется гражданскому законодательству РФ, а в одностороннем порядке — определенным статьям Закона о контрактной системе. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, претензионные требования должны быть денежно оценены и обоснованы, а также сопровождаться необходимыми документами. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 12.5 контракта, поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены контактные данные и реквизиты спортивной школы олимпийского резерва "Московская академия плавания", включая адреса, телефоны, факс, электронную почту, а также идентификационные номера и банковские реквизиты. Спецификация товаров включает винт-стяжку PULSE 4х27 и петлю накладную MF 91370.022 Clip-on с доводчиком, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка и установка промышленных секционных ворот для ангаров №1 (теплый) и № 2 (холодный) для нужд АО «ВДНХ».
  1 684 147,78 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• 226365_Поставка стальных котельных труб для нужд «Костромская ГРЭС», АО «Томская генерация», ООО «БГК», «Гусиноозерская ГРЭС», АО «ТГК-11»
  169 083 410,47 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• выполнение работ по устройству ворот в крановую эстакаду для нужд АО «Россети Научно-технический центр»
  4 781 057,43 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Право заключения договоров на поставку спиральной арматуры в аварийный запас филиалов ПАО «Россети» - МЭС Центра, Урала и Юга (Лот 9.2)
  167 922 328,17 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Металлическая канистра 20л
  15 600,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• оказание услуг по очистке от снега и наледи металлических кровель, парапетов мягких кровель и шиферных кровель, балконов, выступающих архитектурных элементов зд
  15 482 026,49 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка сторожевой вышки
  586 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка металлопроката и арматуры
  — заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва