ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять строительные товары для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, производить оплату в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, а заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней. Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к предоставлению разъяснений, мотивированного отказа от приемки, перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Указывается, что в случае отказа от приемки товаров из-за недостатков, поставщик обязан их устранить за свой счет. Также регламентируется проведение экспертизы поставленных товаров Заказчиком с возможностью привлечения экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по информированию о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие законодательству РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара в случае отказа Поставщика от подписания акта. Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В пунктах 6.6-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и предоставление информации о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством. В данном фрагменте документа устанавливаются правила и размеры штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также закрепляются проценты от цены контракта и фиксированные суммы штрафов в зависимости от стоимости контракта и характера нарушений. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка может быть исключена по соглашению сторон. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставить обоснованный расчет истребуемой суммы и приложить необходимые документы при предъявлении претензий. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 34 рабочих дней, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется сотрудничать с органами власти и государственным контролем для проверки соблюдения условий субсидирования и согласен на электронное взаимодействие с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Образовательное учреждение города Москвы «Школа на проспекте Вернадского» предоставляет свои реквизиты для осуществления деловых контактов, включая юридический и фактический адрес, контактные телефоны, факс, электронную почту, ИНН и ОГРН, а также банковские реквизиты. Согласно приложению № 2 к контракту, представлена спецификация товаров, включая оцинкованные трубы и фланцы различных размеров и характеристик, предназначенные для водогазопроводных систем, с указанием производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с НДС. Согласно представленному фрагменту, заказаны стальные изделия для сантехники: отвод стальной ф100 оцинкованный, толщиной стенки 4 мм, крутоизогнутый бесшовный с углом изгиба 90 градусов, а также равнопроходной тройник стальной 108х4 мм из стали 20, в соответствии с ГОСТ.

Похожие закупки

• Поставка и установка промышленных секционных ворот для ангаров №1 (теплый) и № 2 (холодный) для нужд АО «ВДНХ».
  1 684 147,78 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• 226365_Поставка стальных котельных труб для нужд «Костромская ГРЭС», АО «Томская генерация», ООО «БГК», «Гусиноозерская ГРЭС», АО «ТГК-11»
  169 083 410,47 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• выполнение работ по устройству ворот в крановую эстакаду для нужд АО «Россети Научно-технический центр»
  4 781 057,43 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• КО №3656/КО - Элементы и узлы для ремонта паровых и водогрейных котлов (D27P101151)
  827 995 700,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Право заключения договоров на поставку спиральной арматуры в аварийный запас филиалов ПАО «Россети» - МЭС Центра, Урала и Юга (Лот 9.2)
  167 922 328,17 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Металлическая канистра 20л
  15 600,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• оказание услуг по очистке от снега и наледи металлических кровель, парапетов мягких кровель и шиферных кровель, балконов, выступающих архитектурных элементов зд
  15 482 026,49 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка сторожевой вышки
  586 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва