44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322395 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1514» |
| Начальная цена | 13 889,48 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Перчатки FORT ICE 0482, риф латекс, цвет - черный, лимонный 00501449744, размер - 9 | 44.0 пар | 315,67 ₽ | Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные |
Согласно гражданско-правовому договору № _, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 1514 и поставщик обязуются поставку хозяйственных перчаток для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно контракту, заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в установленные сроки. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик регистрирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», после чего, при положительном решении, принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить необходимую информацию или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются взаимодействовать в процессе поставки товаров, включая предоставление документации и устранение недостатков, а также подтверждение исполнения обязательств. Заказчик имеет право на контроль за исполнением контракта и проведение экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности и права сторон Контракта в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и предоставить полную и достоверную информацию о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с учетом процентов от цены контракта в зависимости от его стоимости и конкретных обстоятельств неисполнения. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства. В статье 8 описан порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика при поставке товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров и оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также при невыборке товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение 5 календарных дней. Согласно статье 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок подачи претензий, их содержание и приложения, а также устанавливает порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения контракта, включая процедуру приемки товаров и регистрацию контракта в ЕАИСТ. Условия статьи 12 Контракта регулируют порядок направления уведомлений между Сторонами и указывают на применение действующего законодательства РФ в случае Согласно представленным приложениям, Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 Контракта описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно статье 14, указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике. Спецификация содержит информацию о заказе перчаток FORT ICE с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва