44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322432 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» |
| Начальная цена | 65 643,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Халат для уборщиц (синий) | 20.0 шт | 1 622,33 ₽ | Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов |
| Халат Надежда 48-50/170-176 зеленый | 12.0 шт | 1 509,67 ₽ | Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов |
| Халат женский белый | 12.0 шт | 1 256,73 ₽ | Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести текстильные изделия у поставщика в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с соблюдением требований Технического задания и Спецификации. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: Условия договора касаются маркировки и упаковки товара, а также порядка представления отчетных документов и приемки товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а в случае обнаружения недостатков Поставщик обязан их устранить в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки со стороны контрольных органов и обязанности сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и своевременно поставить товары в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию на комплектующие изделия и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей или нет. Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пункту 8.1.1 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в одностороннем порядке при наличии следующих оснований: поставка товаров ненадлежащего качества, некомплектность товаров, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара Заказчику Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 27 рабочих дней, с возможностью приемки товаров после этого срока при условии проведения претензионной работы. Согласно представленному фрагменту, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, подлежат подписанию сторонами и регистрации в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае их отправки почтой или факсом/электронной почтой, считаются полученными в определенные законом сроки. В случае Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется, чтобы поставщик был предусмотрен контрактом. Также указаны приложения к Контракту и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны договорились о применении АИС «Пortal поставщиков» для организации электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной подписи и признание юридической силы электронных документов. Статья 14 описывает юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для указания аналогичной информации Поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно представленному фрагменту, ООО "Кукамед" осуществляет поставку одного синего халата для уборщиц эконом-варианта стоимостью 1622.33 руб. за единицу с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 32446.60 руб. с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва