ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку противоскользящих элементов для нужд учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Поставщик обязуется поставить противоскользящие элементы в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2025 года, и поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами. Согласно условиям контракта, цена контракта не включает НДС, оплата производится в рублях РФ, цена является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, средства на оплату контракта предоставляются из бюджета ОМС. Согласно статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Контракта, стороны подтвердили использование усиленных квалифицированных электронных подписей и АИС "Портал поставщиков" для оформления документов о приемке. Указано, что оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке и итоговой сумме. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно Контракту, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты его заключения, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставка может осуществляться партиями по предварительной заявке, соответствующей Техническому заданию, и товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в нем, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а уборка упаковки производится силами Поставщика. Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью. Заказчик обязан в течение 15 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Поставщик обязан устранить их за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан формировать и направлять поставщику информацию о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», а поставщик в ответ на запросы заказчика должен в течение 10 рабочих дней предоставлять разъяснения или информацию об устранении недостатков. После рассмотрения отчета об устранении недостатков заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за поставками, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставлять товар. По условиям контракта, Поставщик обязан предоставить Заказчику определенные документы, информацию и соблюдать законодательные требования, а также соответствовать единым требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. Поставщик обязуется обеспечивать качество товара согласно требованиям контракта и технического задания, предоставляя гарантию на товары, сроки которой указаны в техническом задании. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, Поставщик обязан их устранить за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Поставщик обязуется предоставить товар, соответствующий требованиям качества и безопасности, и гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, а также обеспечивает предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов Ценой контракта и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, при которых поставщик может расторгнуть контракт. Также упоминается порядок расторжения контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств сторонами предусмотрен порядок предъявления претензий с указанием необходимых данных и документов, а также срок ответа на претензию. В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 45 календарных дней с даты заключения. Согласно статье 12 Контракта, предусмотрены правила регистрации изменений и дополнений, а также порядок направления уведомлений между сторонами, включая их считать полученными условиями. Согласно тексту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. Статья 13 устанавливает правила электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления приемки товара. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. В представленном фрагменте документа описываются условия доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота при исполнении контракта, а также приводятся адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и неполные данные поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик ГБУЗ "ГП № 108 ДЗМ" заключает контракт с поставщиком на поставку уголка-порога для ступеней с противоскользящей вставкой длиной 2 метра, шириной рабочей части 81 мм и высотой 25 мм, с указанием спецификации и ценообразования. Данный фрагмент содержит описание и сравнительную характеристику двух товаров: алюминиевых профилей с противоскользящей вставкой и двойного алюминиевого уголка-порога с противоскользящей желтой вставкой, производителя ЭлитПроф PRO, включая их размеры, материалы и цены за штуку и упаковку.

Похожие закупки

• Поставка и установка промышленных секционных ворот для ангаров №1 (теплый) и № 2 (холодный) для нужд АО «ВДНХ».
  1 684 147,78 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• 226365_Поставка стальных котельных труб для нужд «Костромская ГРЭС», АО «Томская генерация», ООО «БГК», «Гусиноозерская ГРЭС», АО «ТГК-11»
  169 083 410,47 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• выполнение работ по устройству ворот в крановую эстакаду для нужд АО «Россети Научно-технический центр»
  4 781 057,43 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Право заключения договоров на поставку спиральной арматуры в аварийный запас филиалов ПАО «Россети» - МЭС Центра, Урала и Юга (Лот 9.2)
  167 922 328,17 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Металлическая канистра 20л
  15 600,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• оказание услуг по очистке от снега и наледи металлических кровель, парапетов мягких кровель и шиферных кровель, балконов, выступающих архитектурных элементов зд
  15 482 026,49 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка сторожевой вышки
  586 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка металлопроката и арматуры
  — заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва