Техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации

44-ФЗУслугаОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы заключило соглашение с исполнителем на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты. Заказчик обязуется принять услуги в соответствии с Техническим заданием и оплатить их согласно условиям контракта, цена которого составляет определенную сумму с учетом НДС или без него, а также порядка расчетов, предусмотренных контрактом. Согласно условиям контракта, оплата услуг производится Заказчиком поэтапно после оказания услуг Исполнителем на соответствующем этапе, без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, с возможностью взыскания неустойки за нарушение условий контракта. Согласно представленному фрагменту, в случае ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем предусмотрена оплата за вычетом неустойки, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Сроки оказания услуг установлены с января 2027 года по декабрь 2028 года, с возможностью досрочного исполнения по согласованию с Заказчиком. После завершения этапа оказания услуг Исполнитель уведомляет Заказчика и представляет отчетную документацию, а по завершении всех обязательств стороны подписывают электронный документ о приемке услуг. Согласно пункту 4.4, Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты оказанных услуг и либо принять их, либо запросить разъяснения, либо отказать с указанием недостатков и сроков их устранения. В случае отказа, Заказчик отклоняет предоставленный Исполнителем документ о приемке. Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно представленному фрагменту, Исполнитель обязан предоставлять разъяснения или устранять выявленные недостатки в услугах в течение 10 рабочих дней после получения соответствующей информации от Заказчика. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения недостатков. Заказчик и Исполнитель обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая предоставление отчетности, запросы информации, контроль за объемом и сроками оказания услуг, а также своевременное уведомление о недостатках и приемку услуг с оплатой в соответствии с контрактом. Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания актов приемки услуг и их оплаты, а также может привлекать соисполнителей без изменения цены и объемов услуг, при этом неся ответственность за их работу. Исполнитель обязуется предоставить отчетную документацию, соответствовать требованиям качества и безопасности, устранять выявленные недостатки, приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств и обеспечивать наличие необходимых лицензий и членства в саморегулируемых организациях в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику определенные документы по запросу, информировать о смене своего фактического местонахождения и соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Контракта. Исполнитель обязуется выполнять обязанности, предусмотренные законодательством РФ и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупок и соблюдать установленные запреты. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с контрактом и техническим заданием, устанавливает гарантийный срок и обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет в согласованные сроки, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков в период гарантийного срока Заказчик вправе провести экспертизу с последующим составлением акта о затратах на исправление недостатков. Возмещение расходов на экспертизу регулируется ГК РФ. Устранение недостатков и повторное оказание услуг не освобождают Исполнителя от ответственности за нарушение сроков и от возмещения вреда в соответствии с ГК РФ. Исполнитель обязан предоставлять полную и достоверную информацию об услугах, за неисполнение чего несет ответственность за недостатки, возникшие после приемки услуг Заказчиком. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, предусматривающим начисление штрафа в размере, рассчитываемом от цены контракта или этапа его исполнения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет либо 10%, либо 5% от цены этапа, а также фиксированные суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения. Пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. В данном фрагменте договора регламентируются условия о начислении пени и штрафов за просрочку исполнения обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне исполнителем в случае ненадлежащего качества услуг, неоднократного нарушения сроков и объемов их предоставления, невыполнения обязательств по контракту, невозможности устранения недостатков в разумный срок или обнаружения существенных и неустранимых недостатков услуг. Контракт может быть расторгнут в случае нарушения его условий одной из сторон, включая неоднократное нарушение сроков оплаты или необоснованный отказ от приемки услуг, а также невыполнение обязательств по предоставлению необходимых материалов или оборудования. Согласно представленному фрагменту, в контракте регламентированы процедуры расторжения и обеспечения его исполнения, а также условия освобождения сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Стороны обязались решать возникающие споры в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и подлежит исполнению до 02.03.2029 года. Согласно представленному фрагменту, услуги могут быть оказаны после истечения срока исполнения обязательств при условии проведения претензионной работы по инициативе заказчика. Контракт подлежит регистрации в Реестре контрактов ЕАИСТ, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей. Уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определёнными правилами их считать полученными. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнить все обязательства для регистрации исполнения контракта в Реестре контрактов ЕАИСТ, а также согласны на проведение проверок. В документ включены приложения и условия электронного взаимодействия сторон. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, реквизиты и информация о руководителе Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, а также оставлены пустые поля для заполнения аналогичной информации об Исполнителе. Согласно приложению № 2 к контракту, утвержден график оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты, включая этапы оказания услуг и отчетные документы.

Похожие закупки

• Оказание услуг по обеспечению охраной в местах проведения физкультурных и спортивных мероприятий
  182 400,48 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Выполнение монтажно-наладочных работ по оснащению помещений Университета системами автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре
  70 200 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• право заключения договора на выполнение РД, СМР, ПНР, поставка оборудования по титулу «Техническое перевооружение ПС 220 кВ "Ак-Довурак" (Приведение инженерно-т
  216 341 620,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Выполнение работ по монтажу системы отопления, перегородок и заполнению дверных проёмов, пожарного водопровода корпуса УГВСД и устройству системы ЛОС ливневых с
  99 894 834,47 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации
  771 999,96 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД) ФГБУ «Комфортная среда» по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 33А.
  1 170 342,66 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД) ФГБУ «Комфортная среда» по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 33А.
  1 170 342,66 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по военизированной охране объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2, с обеспечением внутриоб
  20 710 917,60 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва