ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273» и поставщик обязуются поставку товара в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязуется согласовывать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивать их соответствие Техническому заданию и качеству, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. Поставщик обязан обеспечить, чтобы упаковка товаров соответствовала их маркировке и обеспечивала сохранность при транспортировке, а также организовать уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. В течение 20 рабочих дней после получения документов Заказчик должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта и технического задания. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в установленный срок. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения и предоставления разъяснений в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает документ о приемке или направляет информацию о выявленных дефектах и необходимых сроках их устранения. Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязуется исполнять ряд обязательств, включая представление информации об изменении своего фактического местонахождения, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантирует качество товара и его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если последняя не превышает 3 млн рублей. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, размеры которых зависят от цены контракта. Согласно пунктам 7.8-7.13, установлены правила начисления штрафов за нарушение обязательств по контракту, а также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. В статье 8 описаны условия расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение. Согласно условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымание товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, если претензия не получает ответа в установленный срок, это считается признанием предъявленных требований. В претензии должны быть четко указаны данные сторон и, при необходимости, обоснованный расчет денежной суммы. Необходимо приложение подтверждающих документов. В случае несоблюдения обязательств и Согласно пункту 11.4, стороны могут изменять и дополнять контракт путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае Согласно тексту, сведения об исполнении контракта регистрируются в Реестре Контрактов ЕАИСТ в соответствии с законодательством РФ и Москвы. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и использование АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. Документ содержит реквизиты и адреса сторон, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273», однако реквизиты поставщика не полностью указаны. Данный фрагмент представляет собой образец документа с реквизитами сторон, описанием товаров и условиями их поставки, включая технические характеристики и стандарты. В представленном фрагменте содержится информация о закупке строительных материалов: гипсовой штукатурки Волма и пескобетона М300 Мастер Гарц, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу с учетом НДС и общей суммы заказа.

Похожие закупки

• Ограждение временное "Фортуна" 1520*1000*1200 мм
  651 632,18 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Запрос коммерческих предложений в открытой форме с целью выбора поставщика профнастила для кровли
  12 469 050,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка асфальтобетонной смеси
  659 505,90 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка товаров для сводной мобильной группировки САО
  4 240 356,67 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка соли для производственных нужд АО «Новгородский водоканал»
  70 912,50 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка строительных смесей и растворов(11-ЭА-2-КР-26)
  9 377 427,44 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка паронита
  — заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка соли технической(концентрат минеральный Галит)
  796 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва