Комплект для обучения Happymodel Mobula 7 1s ELRS, 500 м

44-ФЗТоварОбучение и наукаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 1591 заключило соглашение с поставщиком на поставку комплекта для обучения Happymodel Mobula 7 1s ELRS в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание соответствующих документов. Цена контракта и порядок расчетов определены в документе. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы. Маркировка должна содержать основные сведения о товаре и производителе, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан предоставить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а в случае отказа от принятия — мотивированное обоснование. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о недостатках и сроках их устранения передается через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Заказчик обязан принять товар при соблюдении определенных условий и вправе требовать своевременной оплаты и разъяснений по вопросам поставки. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также он гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок, соответствующий сроку на основное изделие, и нести ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается в порядке, установленном контрактом. В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет 10% или 5% от цены, а также фиксированные суммы за неисполнение обязательств без стоимостного выражения. Пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно условиям договора, предусмотрены штрафы за неисполнение обязательств сторонами, а также освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара В представленном фрагменте документа изложены условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения со стороны поставщика и заказчика, а также конкретные случаи, при которых контракт может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными статьями Закона о контрактной системе. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны направлять письменные претензии с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на которые должен быть дан ответ в течение 15 календарных дней. В случае невыполнения обязательств и Фрагмент документа описывает процедуру регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок внесения изменений и дополнений в контракт, а также правила направления уведомлений между сторонами. Стороны обязуются соблюдать законодательство РФ и выполнять условия контракта, включая регистрацию исполнения в ЕАИСТ и использование определенных приложений. Поставщик согласен на проверки и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия. Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для создания и оформления электронных документов, включая описание продукции и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, приравниваемой к бумажным документам. Согласно статье 13 Контракта, информационный обмен между сторонами осуществляется в электронном виде без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБОУ Школа № 1591, в то время как реквизиты Поставщика СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, а также спецификация товара, включающая комплект для обучения Happymodel Mobula 7 1s с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Краткая суммаризация: В комплекте квадрокоптера Happymodel Mobula7 1S ELRS содержится собранный аппарат с дополнительными антеннами и аккумуляторами, а также зарядный модуль и защитные элементы для пропеллеров, всего за 30000.00 единиц.

Похожие закупки

• выполнение научно-исследовательской работы по теме:«Разработка пропорционального декодера движений руки на основе поверхностной электромиографии и среды виртуал
  10 000 000,00 ₽ заявки до 31.10.2026, Москва
• на право заключения договора на оказание услуг по дополнительной подготовке к прохождению периодических проверок работников подразделений транспортной безопасно
  855 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по подготовке и проведению семинар-совещания Минобрнауки России, посвященный лучшим практикам работы вузов в медиасфере
  6 342 400,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание образовательных услуг по повышению квалификации для работников ЧУ ММЦ БР
  — заявки до 20.10.2026, Москва
• Выполнение опытно-конструкторских работ по расширению функциональных возможностей модуля АПК «Архимед PRO SmartHeart LA» путём интеграции функционала мультимода
  1 000 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание образовательных услуг
  37 087,98 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Обучающая программа для руководителей ПАО МегаФон
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Оказание услуг по обучению по программе «Основные средства и материальные запасы в бюджетной организации»
  4 600,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Обучение и наука, Обучение и наука — Москва, Все закупки: Москва