ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять одноразовую посуду в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, с условием, что товар будет новым и выпущен после 2025 года. Поставка и сопутствующие услуги осуществляются Поставщиком с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки товаров, соответствующих техническим требованиям, и может осуществлять поставку партиями или с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять поставленные товары. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, информация о недостатках и сроках их устранения передается через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов Поставщик должен выполнить это в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями контракта, предоставить необходимые документы и имеет право привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в период гарантийного срока, при этом гарантийный срок на заменяемое комплектующее изделие соответствует сроку на основное изделие. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ, включая установление размера штрафа за нарушения, исчисляемого от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы и пени за каждый день просрочки. В разделе 7 договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая порядок начисления штрафов и пеней, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут в случае подтвержденных нарушений условий, включая несоблюдение запретов, установленных правительственными актами, а также неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. Согласно пунктам 10.3.1-10.3.4, претензии должны быть направлены в письменной форме с указанием необходимых данных и документов, на ответ предоставляется 15 календарных дней, иначе считается признание требований. В статье 11 указано, что контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 15 декабря 2026 года. Согласно представленному фрагменту, исполнитель имеет право на проведение претензионной работы при поставке товаров, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных правил их получения. Стороны договора руководствуются законодательством РФ и обязательствами, предусмотренными контрактом, включая регистрацию исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование приложений и электронного взаимодействия в соответствии с установленными правилами. Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан создать и поддерживать в актуальном состоянии спецификации товарно-материальных элементов (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 13 Контракта, информация, обменуемся между сторонами в процессе исполнения договора, не требует подтверждения бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Также предусмотрено бесплатное получение доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБУ ДО города Москвы «Центр творчества «На Вадковском»», а данные Поставщика не предоставлены. СУММАРИЗАЦИЯ: Предоставлены реквизиты организации, включая ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты, а также описание товаров, таких как стаканы одноразовые бумажные "Комус Happy People 270/250 мл" с указанием их характеристик и упаковки. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описываются условия поставки одноразовой бумажной и пластиковой посуды и столовых приборов для компании "Комус", включая стаканы, тарелки, вилки и ложки, упакованные в определенное количество штук в каждой упаковке, с указанием цены за упаковку и общего количества упаковок в коробке. Согласно предоставленному фрагменту, общество с ограниченной ответственностью "Комус" предлагает одноразовые пластиковые чайные ложки и одноразовые бумажные тарелки различных размеров и цветов, упакованные по 50 и 500 штук соответственно, с указанием цен и количества товаров для заказа. Общество с ограниченной ответственностью "Комус" осуществляет продажу одноразовой бумажной тарелки "Комус Эконом" размером 170 мм, упаковкой в 500 штук по цене 1379.44 рублей за упаковку и 2758.88 рублей за две упаковки.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поддон для малоформатного листа 1200x1200x140 (б/у)
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поддон 1200x1000x140 (б/у)
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поддон для СГС 1200x900x140
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поставка набора шоколадных конфет в подарочной брендированной упаковке
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ
  23 310,65 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка Еврокуба 1000 л (новый поддон металл)
  137 216,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ
  229 109,21 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку конвертов для компакт-диска для нужд ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
  32 200,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва